Утратил силу с 1 января 2008 года на основании
Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 52, ст. 5497
-----------------------------------------------------------------
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР
(В ред. законов Российской Федерации от 24 июня 1992 г. N
3119-1 и от 24.12.92 г. N 4215-1 - Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 34, ст. 1966; 1993, N 4, ст. 119; Федеральных
законов от 30.11.94 г. N 52-ФЗ; от 26.01.96 г. N 15-ФЗ; от
14.05.2001 N 51-ФЗ; от 26.11.2001 г. N 147-ФЗ - Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3302; 1996,
N 5, ст. 411; 2001, N 21, ст. 2060; N 49, ст. 4553)
(Положения Кодекса к гражданским правоотношениям применяются,
если они не противоречат законодательным актам Российской
Федерации, принятым после 12 июня 1990 года и иным актам,
действующим в установленном порядке на территории Российской
Федерации. - Постановление Верховного Совета Российской Федерации
от 14 июля 1992 г. N 3301-1).
(Преамбула утратила силу на основании Федерального закона от
30.11.94 г. N 52-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, N 32, ст. 3302).
РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(Утратил силу на основании Федерального закона от 30.11.94 г.
N 52-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N
32, ст. 3302).
Глава 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи Гражданского кодекса РСФСР
Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики регулирует имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения в целях создания
материально-технической базы коммунизма и все более полного
удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан. В
случаях, предусмотренных законом, настоящий Кодекс регулирует
также и иные личные неимущественные отношения.
Основой имущественных отношений в советском обществе являются
социалистическая система хозяйства и социалистическая
собственность на средства производства. Хозяйственная жизнь РСФСР
определяется и направляется государственными планами
экономического и социального развития (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987 г. N 9, ст. 250).
Статья 2. Отношения, регулируемые Гражданским кодексом
РСФСР
Настоящим Кодексом регулируются указанные в статье 1 отношения:
государственных, кооперативных и других общественных
организаций между собой;
граждан с государственными, кооперативными и другими
общественными организациями;
граждан между собой.
Участниками отношений, регулируемых настоящим Кодексом, в
предусмотренных законодательством Союза ССР случаях, могут быть и
иные организации.
К имущественным отношениям, основанным на административном
подчинении одной стороны другой, а также к налоговым и бюджетным
отношениям правила настоящего Кодекса не применяются.
Семейные, трудовые, земельные, горные, водные, лесные
отношения, а также отношения в колхозах, вытекающие из их устава,
регулируются соответственно семейным, трудовым, земельным
законодательством, законодательством о недрах, водным, лесным и
колхозным законодательством (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 3. Гражданское законодательство Союза ССР и РСФСР
В соответствии с Основами гражданского законодательства Союза
ССР и союзных республик настоящий Кодекс и иные акты гражданского
законодательства РСФСР регулируют имущественные и личные
неимущественные отношения, как предусмотренные Основами, так и не
предусмотренные ими.
По отношениям, которые в соответствии с частью второй статьи 3
Основ регулируются гражданским законодательством Союза ССР,
настоящим Кодексом и иными актами гражданского законодательства
РСФСР, разрешаются вопросы, отнесенные к ведению РСФСР
законодательством Союза ССР.
Отношения по внешней торговле и другим видам
внешнеэкономической деятельности определяются специальным
законодательством Союза ССР, регулирующим внешнюю торговлю и
другие виды внешнеэкономической деятельности, и общим гражданским
законодательством Союза ССР и РСФСР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 4. Основания возникновения гражданских прав и
обязанностей
Гражданские права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, а также из
действий граждан и организаций, которые хотя и не предусмотрены
законом, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности
возникают:
из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и
не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
из административных актов, в том числе - для государственных,
кооперативных и других общественных организаций - из актов
планирования;
в результате открытий, изобретений, рационализаторских
предложений, создания произведений науки, литературы и искусства;
вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие
приобретения или сбережения имущества за счет средств другого лица
без достаточных оснований;
вследствие иных действий граждан и организаций; вследствие
событий, с которыми закон связывает наступление
гражданско-правовых последствий (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 5. Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей
Гражданские права охраняются законом, за исключением случаев,
когда они осуществляются в противоречии с назначением этих прав в
социалистическом обществе в период строительства коммунизма.
При осуществлении прав и исполнении обязанностей граждане и
организации должны соблюдать законы, уважать правила
социалистического общежития и моральные принципы общества,
строящего коммунизм.
Статья 6. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется в установленном порядке
судом, арбитражным судом или третейским судом путем:
признания этих прав; восстановления положения, существовавшего
до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право; присуждения к исполнению
обязанности в натуре; прекращения или изменения правоотношения;
взыскания с лица, нарушившего право, причиненных убытков, а в
случаях, предусмотренных законом или договором, - неустойки
(штрафа, пени);
а также иными способами, предусмотренными законом.
Защита гражданских прав в случаях и в порядке, установленных
законодательством Союза ССР и РСФСР, осуществляется также
товарищескими судами, профсоюзными и иными общественными
организациями.
В случаях, особо предусмотренных законом, защита гражданских
прав осуществляется в административном порядке.
До предъявления иска, вытекающего из отношений между
организациями, обязательно предъявление претензии. Изъятия из
этого правила устанавливаются законодательством Союза ССР (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1973 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1973, N 51, ст. 1114).
Статья 7. Защита чести и достоинства
Гражданин или организация вправе требовать по суду опровержения
порочащих их честь и достоинство сведений, если распространивший
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Если не соответствующие действительности и порочащие честь и
достоинство гражданина или организации сведения распространены в
средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех
же средствах массовой информации в установленном законом порядке.
В случае, если не соответствующие действительности, порочащие
честь и достоинство гражданина сведения содержатся в документе,
исходящем от организации, такой документ подлежит замене.
Порядок опровержения порочащих сведений в иных случаях
устанавливается судом.
Гражданин (либо его законный представитель) или организация, в
отношении которых средствами массовой информации опубликованы
сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие их
права и законные интересы, имеют право на ответ (комментарий,
реплику) в тех же средствах массовой информации в порядке,
предусмотренном законом.
Требование гражданина или организации о публикации опровержения
либо ответа в средстве массовой информации рассматривается судом
только в том случае, если редакция средства массовой информации
отказала в такой публикации либо не произвела публикацию в
установленном законом порядке.
Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в
результате распространения средством массовой информации не
соответствующих действительности сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина либо причинивших ему иной, неимущественный
вред, возмещается по решению суда средством массовой информации, а
также виновными должностными лицами и гражданами в размере,
определяемом судом (в ред. - Закон РСФСР от 21 марта 1991 г. N
945-1; Закона Российской Федерации от 24 июня 1992 г. N 3119/1-1).
Статья 8. Применение в РСФСР гражданского законодательства
других союзных республик
Гражданское законодательство других союзных республик
применяется в РСФСР согласно следующим правилам:
1) к отношениям, вытекающим из права собственности, применяется
закон места нахождения имущества;
2) при совершении сделок правоспособность и дееспособность
определяются по закону места совершения сделки;
3) к форме сделок применяется закон места совершения сделки;
закон места совершения сделки применяется и к обязательствам,
возникающим из сделки, если иное не предусмотрено законом или
соглашением сторон;
4) к обязательствам, возникающим из причинения вреда,
применяется закон места рассмотрения спора, а по ходатайству
потерпевшего - закон места причинения вреда;
5) к отношениям по наследованию применяется закон места
открытия наследства;
6) вопросы исковой давности разрешаются по закону той союзной
республики, законодательством которой регулируется данное
отношение.
Глава 2 ЛИЦА
1. Граждане
Статья 9. Правоспособность граждан
Способность иметь гражданские права и обязанности (гражданская
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами
РСФСР и других союзных республик.
Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и
прекращается смертью.
Статья 10. Содержание правоспособности граждан
Граждане могут в соответствии с законом иметь имущество в
личной собственности, право пользования жилыми помещениями и иным
имуществом, наследовать и завещать имущество, избирать род занятий
и место жительства, иметь право автора произведения науки,
литературы и искусства, открытия, изобретения, рационализаторского
предложения, промышленного образца, а также иметь иные
имущественные и личные неимущественные права (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 11. Дееспособность граждан
Способность гражданина своими действиями приобретать
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении
восемнадцатилетнего возраста.
В случае, когда законом допускается вступление в брак до
достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак.
Статья 12. Недопустимость ограничения правоспособности и
дееспособности граждан
Никто не может быть ограничен в правоспособности или
дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных
законом.
Сделки, направленные на ограничение правоспособности или
дееспособности, недействительны.
Статья 13. Дееспособность несовершеннолетних от
пятнадцати до восемнадцати лет
Несовершеннолетние в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с согласия родителей, усыновителей или
попечителей.
Однако они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые
сделки, распоряжаться своим заработком или стипендией,
осуществлять права автора на свои произведения науки, литературы и
искусства, открытия, изобретения, рационализаторские предложения и
промышленные образцы.
При наличии достаточных оснований орган опеки и попечительства
может по своей инициативе либо по ходатайству общественных
организаций или других заинтересованных лиц ограничить или лишить
несовершеннолетнего в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
права самостоятельно распоряжаться своим заработком или
стипендией.
Право несовершеннолетних в возрасте от пятнадцати до
восемнадцати лет вносить в кредитные учреждения вклады и
распоряжаться ими определяется законодательством Союза ССР (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 14. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте
до пятнадцати лет
За несовершеннолетних, не достигших пятнадцати лет, сделки
совершают от их имени родители, усыновители или опекуны.
Несовершеннолетние в возрасте до пятнадцати лет вправе
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Право несовершеннолетних в возрасте до пятнадцати лет вносить в
кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими определяется
законодательством Союза ССР.
Статья 15. Признание гражданина недееспособным
Гражданин, который вследствие душевной болезни или слабоумия не
может понимать значения своих действий или руководить ими, может
быть признан судом недееспособным в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом РСФСР. Над ним устанавливается
опека.
От имени душевнобольного или слабоумного, признанного
недееспособным, сделки совершает его опекун.
В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья
гражданина, признанного недееспособным, суд признает его
дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная
над ним опека.
Статья 16. Ограничение дееспособности граждан,
злоупотребляющих спиртными напитками или
наркотическими веществами
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в
дееспособности в порядке, установленном Гражданским процессуальным
кодексом РСФСР. Над ним устанавливается попечительство.
Он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также
получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и
распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, за исключением
совершения мелких бытовых сделок.
При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими веществами суд отменяет ограничение его
дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное
над ним попечительство (в ред. Указа Президента Верховного Совета
РСФСР от 4 августа 1966 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1966, N 32, ст. 771).
Статья 17. Место жительства
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших пятнадцати
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место
жительства их родителей, усыновителей или опекунов.
Статья 18. Признание гражданина безвестно отсутствующим
Гражданин может быть в судебном порядке признан безвестно
отсутствующим, если в течение одного года в месте постоянного
жительства нет сведений о месте его пребывания.
При невозможности установить день получения последних сведений
об отсутствующем началом безвестного отсутствия считается первое
число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние
сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот
месяц - первое января следующего года.
Статья 19. Охрана имущества безвестно отсутствующего
Над имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим,
на основании решения суда устанавливается опека. Из этого
имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно
отсутствующий по закону обязан содержать, и погашается
задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.
По заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства
может и до истечения одного года со дня получения последних
сведений о местопребывании отсутствующего гражданина назначить
опекуна для охраны его имущества.
Статья 20. Отмена решения о признании безвестно
отсутствующим
В случае явки или обнаружения местопребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о
признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда
отменяется опека над имуществом этого гражданина.
Статья 21. Объявление гражданина умершим
Гражданин может быть в судебном порядке объявлен умершим, если
в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его
пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести при
обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в
течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи
с военными действиями, может быть в судебном порядке объявлен
умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания
военных действий.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд
может признать днем смерти этого гражданина день его
предполагаемой гибели.
Статья 22. Последствия явки гражданина, объявленного
умершим
В случае явки или обнаружения местопребывания гражданина,
объявленного умершим, соответствующее решение отменяется судом.
Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от
любого лица возврата сохранившегося имущества, которое
безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина
умершим.
Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим,
перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это
имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали,
что гражданин, объявленный умершим, находится в живых.
Если имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по
праву наследования к государству и было реализовано, то после
отмены решения об объявлении гражданина умершим ему возвращается
сумма, вырученная от реализации имущества.
2. Юридические лица
Статья 23. Понятие юридического лица
Юридическими лицами признаются организации, которые обладают
обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
быть истцами и ответчиками в суде, арбитражном суде или в
третейском суде.
Статья 24. Виды юридических лиц
Юридическими лицами являются:
государственные предприятия и иные государственные организации,
состоящие на хозяйственном расчете, имеющие закрепленные за ними
основные и оборотные средства и самостоятельный баланс;
учреждения и иные государственные организации, состоящие на
государственном бюджете и имеющие самостоятельную смету,
руководители которых пользуются правами распорядителей кредитов
(за изъятиями, установленными законом);
государственные организации, финансируемые за счет иных
источников и имеющие самостоятельную смету и самостоятельный
баланс;
колхозы, межколхозные и иные кооперативные организации и их
объединения, другие общественные организации, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, предприятия и
учреждения этих организаций и их объединений, имеющие обособленное
имущество и самостоятельный баланс;
государственно-колхозные и иные государственно-кооперативные
организации;
другие организации в случаях, предусмотренных законодательством
Союза ССР.
Указанные в настоящей статье учреждения и иные государственные
организации, состоящие на государственном бюджете, в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, действуют от
имени соответственно Союза ССР или РСФСР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 25. Устав (положение) юридического лица
Юридическое лицо действует на основании устава (положения).
Учреждения и иные государственные организации, состоящие на
государственном бюджете, а в случаях, предусмотренных
законодательством Союза ССР и РСФСР, также и другие организации
могут действовать на основании общего положения об организациях
данного вида.
Статья 26. Правоспособность юридического лица
Юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью в
соответствии с установленными целями его деятельности.
Правоспособность юридического лица возникает с момента
утверждения его устава или положения, а в случаях, когда оно
должно действовать на основании общего положения об организации
данного вида, - с момента издания компетентным органом
постановления о его образовании. Если устав подлежит регистрации,
правоспособность юридического лица возникает в момент регистрации.
Статья 27. Образование юридического лица
Юридические лица образуются в порядке, установленном
законодательством Союза ССР и РСФСР, а те общественные
организации, порядок образования которых законодательством не
установлен, - в порядке, предусмотренном их уставами
(положениями).
Статья 28. Органы юридического лица
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на
себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в
пределах прав, предоставленных им по закону или уставу
(положению).
Порядок назначения или избрания органов юридического лица
определяется уставом (положением).
Статья 29. Наименование юридического лица
Юридическое лицо имеет свое наименование. Права и обязанности
хозяйственных организаций, связанные с пользованием фирменным
наименованием, производственными марками и товарными знаками,
определяются законодательством Союза ССР.
Статья 30. Место нахождения юридического лица
Место нахождения юридического лица признается место нахождения
его постоянно действующего органа.
Статья 31. Филиалы и представительства юридического
лица
Юридическое лицо может открывать филиалы и представительства в
порядке, установленном законодательством Союза ССР и РСФСР.
Руководитель филиала или представительств действует на
основании доверенности, полученной от соответствующего
юридического лица.
Статья 32. Ответственность юридического лица
Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам принадлежащим
ему (закрепленным за ним) имуществом, на которое по
законодательству Союза ССР и настоящему Кодексу (статьи 98, 101 и
104) может быть обращено взыскание (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 33. Разграничение ответственности государства и
государственных организаций
Государство не отвечает по обязательствам государственных
организаций, являющихся юридическими лицами, а эти организации не
отвечают по обязательствам государства.
Условия и порядок отпуска на покрытие задолженности учреждений
и иных государственных организаций, состоящих на государственном
бюджете, если эта задолженность не может быть покрыта за счет их
сметы, устанавливаются законодательством Союза ССР и РСФСР.
Статья 34. Разграничение ответственности государственной
организации и подчиненного ей предприятия,
кооперативной или другой общественной
организации и ее предприятия
Государственная организация не отвечает по обязательствам
подчиненного ей предприятия, являющегося юридическим лицом, а это
предприятие не отвечает по обязательствам организации, которой оно
подчинено.
Кооперативная или другая общественная организация не отвечает
по обязательствам ее предприятия, являющегося юридическим лицом
(статья 24), а это предприятие не отвечает по обязательствам
указанной организации.
Исключения из этих правил допускаются в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 35. Разграничение ответственности кооперативного
объединения и входящих в его состав
кооперативных организаций
Кооперативное объединение не отвечает по обязательствам
входящих в его состав кооперативных организаций, равно как и
последние не отвечают по обязательствам кооперативного
объединения, в состав которого они входят, если такая
ответственность не предусмотрена законом или уставом (положением).
Статья 36. Разграничение ответственности кооперативной,
другой общественной или государственно-
кооперативной организации и ее участников (членов)
Члены кооперативной или другой общественной организации не
отвечают по ее обязательствам. Однако такая ответственность членов
кооперативной организации в размере, кратном паевому взносу, может
быть предусмотрена законом или уставом кооперативной организации.
Кооперативная или другая общественная организация не отвечает
по обязательствам своих членов. Обращение взыскания на паевые
взносы члена кооперативной организации не допускается, кроме
случаев, когда должник выбывает из состава членов организации.
Колхозы - участники межколхозной организации, а также участники
государственно-колхозной или иной государственно-кооперативной
организации не отвечают по ее обязательствам. Убытки организации
могут быть распределены между ее участниками в соответствии с ее
уставом (положением).
Межколхозные, государственно-колхозные и иные
государственно-кооперативные организации не отвечают по
обязательствам своих участников (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 37. Прекращение юридического лица
Юридическое лицо прекращается путем ликвидации или
реорганизации (слияния, разделения или присоединения).
При слиянии и разделении юридических лиц имущество (права и
обязанности) переходит к вновь возникшим юридическим лицам. При
присоединении юридического лица к другому юридическому лицу его
имущество (права и обязанности) переходит к этому последнему.
Имущество переходит в день подписания передаточного баланса, если
иное не предусмотрено законом или постановлением о реорганизации.
Порядок ликвидации и реорганизации юридических лиц определяется
законодательством Союза ССР и постановлением Совета Министров
РСФСР.
Статья 38. Прекращение государственных организаций,
являющихся юридическими лицами
Прекращение государственных организаций, являющихся
юридическими лицами, производится органом, по решению которого они
образуются.
Статья 39. Прекращение кооперативных, других общественных
и государственно-кооперативных организаций
Кооперативные, а также государственно-колхозные и иные
государственно-кооперативные организации прекращаются по
основаниям, указанным в законе и в уставе (положении).
Общественные организации прекращаются по основаниям, указанным
в их уставах (положениях).
Реорганизация кооперативных, других общественных,
государственно-колхозных и иных государственно-кооперативных
организаций (слияние, разделение, присоединение) допускается
только по решению общих собраний их членов (участников) или
собраний уполномоченных (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 40. Использование имущества, оставшегося после
ликвидации кооперативной, другой общественной
или государственно-кооперативной организации
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований всех
кредиторов ликвидированной кооперативной или другой общественной
организации, используется, если иное не установлено законом, для
возврата паевых или иных подлежащих возврату взносов. Оставшаяся
часть передается вышестоящей кооперативной или другой общественной
организации, а при отсутствии ее - соответствующему
государственному органу.
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований всех
кредиторов ликвидированной межколхозной, государственно-колхозной
или иной государственно-кооперативной организации, распределяется
между ее участниками пропорционально их взносам (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 3 СДЕЛКИ
Статья 41. Понятие и виды сделок
Сделками признаются действия граждан и организаций,
направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав или обязанностей.
Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними
(договоры).
Статья 42. Форма сделок
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или
нотариальной).
Сделка, для которой законом не установлена определенная форма,
считается совершенной также, если из поведения лица явствует его
воля совершить сделку.
Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР.
Статья 43. Устные сделки
Сделки, исполняемые при самом их совершении, могут совершаться
устно, если законодательством Союза ССР или РСФСР не установлено
иное.
Статья 44. Письменные сделки
Должны совершаться в письменной форме:
1) сделки государственных, кооперативных и других общественных
организаций между собой и с гражданами, за исключением сделок,
указанных в статье 43 настоящего Кодекса, и отдельных видов
сделок, для которых иное предусмотрено законодательством Союза ССР
или РСФСР;
2) сделки граждан между собой на сумму свыше ста рублей, за
исключением сделок, указанных в статье 43 настоящего Кодекса, и
иных сделок, указанных в законодательстве Союза ССР или РСФСР;
3) другие сделки граждан между собой, в отношении которых закон
требует соблюдения письменной формы.
Письменные сделки должны быть подписаны лицами, их
совершающими.
Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или
по каким-либо иным причинам не может собственноручно подписаться,
то по его поручению сделку может подписать другой гражданин.
Подпись последнего должна быть засвидетельствована организацией, в
которой работает или учится гражданин, совершающий сделку, либо
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства,
либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором
он находится на излечении, либо нотариальным органом, с указанием
причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее
собственноручно (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Статья 45. Последствия несоблюдения формы сделки
Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой
недействительность сделки лишь в случае, когда такое последствие
прямо указано в законе.
Несоблюдение формы внешнеторговых сделок и порядка их
подписания (статья 565) влечет за собой недействительность сделки.
Статья 46. Последствия несоблюдения простой письменной
формы
Несоблюдение требуемой законом простой письменной формы (статья
44) лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение
сделки на свидетельские показания, а в случаях, прямо указанных в
законе, влечет за собой недействительность сделки с последствиями,
предусмотренными частью второй статьи 48 настоящего Кодекса.
Статья 47. Обязательность нотариальной формы и
последствия ее несоблюдения
Нотариальное удостоверение сделок обязательно лишь в случаях,
указанных в законе. Несоблюдение в этих случаях нотариальной формы
влечет за собой недействительность сделки с последствиями,
предусмотренными частью второй статьи 48 настоящего Кодекса.
Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется
от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию
исполнившей сделку стороны признать сделку действительной при
условии, что эта сделка не содержит ничего противозаконного. В
этом случае последующее нотариальное оформление сделки не
требуется.
Статья 48. Недействительность сделки, не соответствующей
требованиям закона
Недействительна сделка, не соответствующая требованиям закона.
По недействительной сделке каждая из сторон обязана возвратить
другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности
возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в
деньгах, если иные последствия недействительности сделки не
предусмотрены в законе.
Статья 49. Недействительность сделки, совершенной с целью,
противной интересам государства и общества
Если сделка совершена с целью, заведомо противной интересам
социалистического государства и общества, то при наличии умысла у
обеих сторон - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в
доход государства взыскивается все полученное ими по сделке, а в
случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны
взыскивается в доход государства все полученное ею и все
причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при
наличии же умысла лишь у одной из сторон все полученное ею по
сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное
последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного
взыскивается в доход государства.
Статья 50. Недействительность сделки юридического лица,
противоречащей его целям
Недействительна сделка, совершенная юридическим лицом в
противоречии с целями, указанными в его уставе, в положении о нем
или в общем положении об организациях данного вида.
К таким сделкам соответственно применяются правила,
предусмотренные статьями 48 или 49 настоящего Кодекса.
Статья 51. Недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати
лет
Недействительна сделка, совершенная несовершеннолетним, не
достигшим пятнадцати лет, кроме сделок, предусмотренных частями
второй и третьей статьи 14 настоящего Кодекса.
Каждая из сторон по такой сделке обязана возвратить другой
стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить
полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой
стороне понесенные ею расходы, утрату или повреждение ее
имущества, если дееспособная сторона знала или должна была знать о
недееспособности другой стороны.
Статья 52. Недействительность сделки, совершенной
гражданином, признанным недееспособным
Недействительна сделка, совершенная гражданином, признанным
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. К такой
сделке применяются правила, предусмотренные статьей 51 настоящего
Кодекса.
Статья 53. Недействительность мнимой и притворной сделок
Недействительна сделка, совершенная лишь для вида, без
намерения создать юридические последствия.
Если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку, то
применяются правила, относящиеся к той сделке, которую стороны
действительно имели в виду.
Статья 54. Недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати до
восемнадцати лет
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати
до восемнадцати лет, без согласия его родителей, усыновителей или
попечителей, признается судом недействительной по иску родителей,
усыновителей или попечителей.
Если такая сделка признана недействительной, применяются
правила, предусмотренные статьей 51 настоящего Кодекса.
Правила настоящей статьи не распространяются на сделки
несовершеннолетних в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет,
заключенные в соответствии с частями второй и четвертой статьи 13
настоящего Кодекса.
Статья 55. Недействительность сделки, совершенной гражданином,
злоупотребляющим спиртными напитками или
наркотическими веществами
Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия
попечителя гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами,
признается судом недействительной по иску попечителя.
Если такая сделка признана недействительной, применяются
правила, предусмотренные статьей 51 настоящего Кодекса.
Правила настоящей статьи не распространяются на сделки,
заключенные в соответствии с частью второй статьи 16 настоящего
Кодекса.
Статья 56. Недействительность сделки, совершенной
гражданином, не способным понимать значения
своих действий
Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, по
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не
мог понимать значения своих действий или руководить ими,
признается судом недействительной по иску этого гражданина.
Если такая сделка признана недействительной, каждая из сторон
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при
невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его
стоимость в деньгах.
Стороне, которая в момент совершения сделки не могла понимать
значения своих действий или руководить ими, кроме того, другая
сторона должна возместить расходы, утрату или повреждение ее
имущества, если она знала или должна была знать о таком состоянии
гражданина, заключившего с ней сделку.
Статья 57. Недействительность сделки, совершенной под
влиянием заблуждения
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего
существенное значение, признается недействительной по иску
стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.
Если такая сделка признана недействительной, каждая из сторон
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при
невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его
стоимость в деньгах.
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной,
вправе требовать от другой стороны возмещения расходов, утраты или
повреждения своего имущества, если докажет, что заблуждение
возникло по вине другой стороны. Если это не будет доказано,
сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана
возместить другой стороне расходы, утрату или повреждение ее
имущества.
Статья 58. Недействительность сделки, совершенная под
влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной или стечения тяжелых
обстоятельств
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой
стороной, а также сделка, которую гражданин был вынужден совершить
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для
себя условиях, признается недействительной по иску потерпевшего
либо по иску государственной, кооперативной или другой
общественной организацией.
Если сделка признана недействительной по одному из указанных
оснований, то потерпевшему возвращается другой стороной все
полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное
в натуре - возмещается его стоимость в деньгах. Имущество,
полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также
причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне,
обращается в доход государства. При невозможности передать
имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость
в деньгах.
Кроме того, потерпевшему возмещаются другой стороной понесенные
им расходы, утрата или повреждение его имущества (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 59. Момент, с которого сделка считается
недействительной
Сделка, признанная недействительной, считается недействительной
с момента ее совершения. Однако, если из содержания сделки
вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время,
действие сделки, признанной недействительной, прекращается на
будущее время.
Статья 60. Последствия недействительности части сделки
Недействительность части сделки не влечет за собой
недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что
сделка была бы совершена и без включения недействительной ее
части.
Статья 61. Сделки, совершенные под условием
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если
стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость
от обстоятельств, относительно которого неизвестно, наступит оно
или не наступит.
Сделка считается совершенной под отменительным условием, если
стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от
обстоятельств, относительно которого неизвестно, наступит оно или
не наступит.
Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала
сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие
признается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона,
которой наступление условия выгодно, то условие признается
ненаступившим.
Глава 4 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ
Статья 62. Представительство
Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени
другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на
доверенности, законе либо административном акте, непосредственно
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности
представляемого.
Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой
действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и
т. п.).
Представитель не может совершать сделки от имени
представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого
лица, представителем которого он одновременно является.
Не допускается совершение через представителя сделки, которая
по своему характеру может быть совершена только лично, а равно
других сделок, указанных в законе.
Статья 63. Последствия заключения сделки лицом, не
уполномоченным, или с превышением полномочий
Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не
уполномоченным на совершение сделки, или с превышением полномочия,
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для
представляемого лишь в случае последующего одобрения этой сделки
представляемым.
Последующее одобрение представляемым делает сделку
действительной с момента ее заключения.
Статья 64. Доверенность
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими
лицами.
Доверенность юридическому лицу может быть выдана только на
совершение сделок, которые не противоречат его уставу (положению)
или общему положению об организациях данного вида.
Статья 65. Форма доверенности
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной
формы, а также действий в отношении государственных, кооперативных
и других общественных организаций должна быть нотариально
удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем
Кодексе, и других случаев, когда специальными правилами допущена
иная форма доверенности.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на
излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных
учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по
медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей,
санаториев и других военно-лечебных учреждений;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
государственных нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих,
членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные
командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и
заведений;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Доверенность на получение заработной платы и иных платежей,
связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения
авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, сумм из
государственных трудовых сберегательных касс и на получение
корреспонденций, в том числе денежной и посылочной, может быть
удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или
учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его
жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в
котором он находится на излечении (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 66. Доверенности государственных, кооперативных и
других общественных организаций
Доверенность от имени государственной организации выдается за
подписью ее руководителя с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени кооперативной или другой общественной
организации выдается за подписью лиц, уполномоченных на это ее
уставом (положением), с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени государственной, кооперативной или другой
общественной организации на получение или выдачу денег и других
имущественных ценностей должна быть подписана также главным
(старшим) бухгалтером этой организации.
Порядок выдачи и форма доверенностей на совершение операций в
банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней
торговли определяются специальными правилами (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 67. Срок доверенности
Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если
срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного
года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения,
недействительна.
Удостоверенная государственным нотариусом доверенность,
предназначенная для совершения действий за границей, не содержащая
указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом,
выдавшим доверенность (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 18 декабря 1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1974, N 51, ст. 1346).
Статья 68. Передоверие
Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те
действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их
совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью
либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов
выдавшего доверенность.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть
нотариально удостоверенной.
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не
может превышать срока действия доверенности, на основании которой
она выдана.
Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом
выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице,
которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности
возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия
лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.
Статья 69. Прекращение доверенности
Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана
доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания
его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим.
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить
доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность
выдана, - отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав
недействительно.
С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Статья 70. Последствия прекращения доверенности
Лицо, выдавшее доверенность, обязано известить об ее отмене
(пункт 2 статьи 69) лицо, которому доверенность выдана, а также
известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми
дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на
правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее
прекращения по основаниям, предусмотренным в пунктах 4 и 6 статьи
69 настоящего Кодекса.
Права и обязанности, возникшие в результате действий лица,
которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или
должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего
доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это
правило не применяется, если третье лицо знало или должно знать,
что действие доверенности прекратилось.
По прекращении доверенности лицо, которому оно выдана, или его
правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.
Глава 5 ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ
Статья 71. Определение срока
Установленный законом, сделкой или назначаемый судом,
арбитражным судом или третейским судом срок определяется
календарной датой или истечением периода времени, который
исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить.
Статья 72. Начало течения срока
Течение срока начинается на следующий день после календарной
даты или наступления события, которыми определено его начало.
Статья 73. Окончание срока, исчисляемого годами
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и
число последнего года срока.
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для
сроков, исчисляемых месяцами (статья 74).
Статья 74. Окончание срока, исчисляемого месяцами
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число
последнего месяца срока.
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок,
исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на
такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок
истекает в последний день этого месяца.
Статья 75. Окончание срока, исчисляемого неделями
Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день
последней недели срока.
Статья 76. Окончание срока в нерабочий день
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Статья 77. Порядок совершения действий в последний
рабочий день
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно
может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня
срока.
Однако, если это действие должно быть совершено в организации,
то срок истекает в тот час, когда в этой организации по
установленным правилам прекращаются соответствующие операции.
Все письменные заявления и извещения, сданные на почту или на
телеграф до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются
сделанными в срок.
Глава 6 ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Статья 78. Общие сроки исковой давности
Общий срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено (исковая давность), устанавливается в три года, а по
искам государственных организаций, колхозов и иных кооперативных и
других общественных организаций друг к другу - в один год (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 79. Сокращенные сроки исковой давности
Сокращенные сроки исковой давности устанавливаются
законодательством Союза ССР для отдельных видов требований,
вытекающих из отношений, регулирование которых отнесено к ведению
Союза ССР, и настоящим Кодексом - для других требований.
Сокращенный срок давности продолжительностью в шесть месяцев
применяется, в частности, по искам:
1) о взыскании неустойки (штрафа, пени);
2) о недостатках проданных вещей (статья 249);
3) вытекающим из поставки продукции ненадлежащего качества
(статья 262), а также некомплектной продукции.
К искам о недостатках выполненной по договору подряда работы
применяются сроки давности, указанные в статье 365 настоящего
Кодекса.
К искам, вытекающим из перевозки грузов, пассажиров и багажа,
применяются сокращенные сроки давности, указанные в статье 384
настоящего Кодекса, а к искам, вытекающим из отношений органов
связи с клиентурой, - сокращенные сроки давности, указанные в
Уставе связи Союза ССР.
Статья 80. Недействительность соглашения об изменении
сроков исковой давности
Изменение по соглашению сторон сроков исковой давности и
порядка их исчисления не допускается.
Статья 81. Рассмотрение иска независимо от истечения
исковой давности
Требование о защите нарушенного права принимается к
рассмотрению судом, арбитражным судом или третейским судом
независимо от истечения срока исковой давности.
Статья 82. Обязательность применения исковой давности
Исковая давность применяется судом, арбитражным судом или
третейским судом независимо от заявления сторон.
Статья 83. Начало течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности начинается со дня возникновения
права на иск; право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого
правила, а также основания приостановления и перерыва течения
сроков исковой давности устанавливаются законодательством Союза
ССР и настоящим Кодексом.
Статья 84. Срок исковой давности при перемене лиц в
обязательстве
Перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменений срока
исковой давности.
Статья 85. Приостановление течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях событие (непреодолимая сила);
2) в силу установленной Советом Министров СССР и Советом
Министров РСФСР отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
3) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил
СССР, переведенных на военное положение.
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии,
если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или
продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности,
а если этот срок менее шести месяцев, - в течение срока давности.
Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием
приостановления давности, течение ее срока продолжается, при этом
остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок
исковой давности был менее шести месяцев, - до срока исковой
давности.
Статья 86. Перерыв течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в
установленном порядке.
По спорам, в которых одной или обеими сторонами являются
граждане, течение срока исковой давности прерывается также
совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о
признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается снова;
время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до
предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в
общем порядке.
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в
уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока
исковой давности продолжается со дня вступления в законную силу
приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.
Статья 87. Последствия истечения срока исковой давности
Истечение срока исковой давности до предъявления иска является
основанием к отказу в иске.
Если суд, арбитражный суд или третейский суд признает
уважительной причину пропуска срока исковой давности, нарушенное
право подлежит защите.
Статья 88. Приостановление, перерыв и восстановление
сокращенных сроков давности
Правила о приостановлении, перерыве и восстановлении сроков
исковой давности (статьи 85-87) распространяются также на
сокращенные сроки давности, если законом не установлено иное.
Статья 89. Исполнение обязанности должником по истечении
срока исковой давности
В случае исполнения обязанности должником по истечении срока
исковой давности он не вправе требовать исполненное обратно, хотя
бы в момент исполнения он и не знал об истечении давности.
Исполнение обязанности после истечения срока исковой давности
между социалистическими организациями допускается лишь в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР.
Статья 90. Требования, на которые исковая давность не
распространяется
Исковая давность не распространяется:
на требования, вытекающие из нарушения личных имущественных
прав, кроме случаев, предусмотренных законом;
на требования государственных организаций о возврате
государственного имущества из незаконного владения колхозов и иных
кооперативных и других общественных организаций или граждан;
на требования вкладчиков о выдаче вкладов, внесенных в
государственные трудовые сберегательные кассы и в Государственный
банк СССР;
в случаях, устанавливаемых законодательством Союза ССР, - и на
другие требования (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Статья 91. Применение исковой давности к искам по
дополнительным требованиям
С истечением срока исковой давности по главному требованию
считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным
требованиям (неустойка, поручительство и т. п.).
РАЗДЕЛ II ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
(Утратил силу на основании Федерального закона от 30.11.94 г.
N 52-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N
32, ст. 3302).
Глава 7 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 92. Правомочия собственника
Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения имуществом в пределах, установленных законом.
Статья 93. Собственность социалистическая и личная
Социалистической собственностью является: государственная
(общенародная) собственность; колхозно-кооперативная
собственность; собственность профсоюзных и иных общественных
организаций.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает
условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в
целях личной наживы и в других корыстных целях.
Основу личной собственности граждан составляют трудовые доходы.
Личная собственность служит одним из средств удовлетворения
потребностей граждан.
Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются
государством.
Имущество, находящееся в личной собственности граждан, не
должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в
ущерб интересам общества (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 93<1>. Оперативное управление имуществом
Имущество, закрепленное за государственными, межколхозными,
государственно-колхозными и иными государственно-кооперативными
организациями, состоит в оперативном управлении этих организаций,
осуществляющих в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями их деятельности, плановыми заданиями и назначением
имущества, права владения, пользования и распоряжения имуществом
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Статья 94. Государственная собственность - общее
достояние советского народа
Государственная собственность - общее достояние всего
советского народа, основная форма социалистической собственности.
Государство является единым собственником всего
государственного имущества (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 95. Объекты права государственной
собственности
Земля, ее недра, воды и леса состоят в исключительной
собственности государства и предоставляются только в пользование.
Государству принадлежат основные средства производства в
промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства
транспорта и связи, банки, имущество организованных государством
торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской
жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 96. Порядок распоряжения государственным
имуществом, относящимся к основным средствам
Порядок передачи зданий, сооружений, оборудования и другого
имущества, относящегося к основным средствам государственных
организаций, другим государственным организациям, а также
колхозам, иным кооперативным и другим общественным организациям
определяется законодательством Союза ССР и постановлениями Совета
Министров РСФСР.
Указанное в настоящей статье государственное имущество не
подлежит отчуждению гражданам, кроме отдельных видов имущества,
продажа которого гражданам допускается законодательством Союза ССР
и постановлениями Совета Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. и от 5 января 1988
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250; 1988,
N 1, ст. 1).
Статья 97. Правомочия государственных организаций по
распоряжению оборотными средствами и продукцией
Государственные организации распоряжаются сырьем, топливом,
материалами, полуфабрикатами, денежными и иными оборотными
средствами, а также готовой продукцией в соответствии с целевыми
назначением этих средств и согласно утвержденным планам.
Статья 98. Порядок обращения взыскания на
государственное имущество
Здания, сооружения, оборудование и другое имущество,
относящееся к основным средствам государственных организаций, не
могут быть предметом залога, и на них не может быть обращено
взыскание по претензиям кредиторов.
Взыскание может быть обращено на прочее имущество за изъятиями,
установленными Гражданским процессуальным кодексом РСФСР, а в
отношении денежных средств - законодательством Союза ССР.
Порядок обращения взыскания по претензиям кредитных учреждений
о возврате выданных ими ссуд определяется законодательством Союза
ССР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 9 СОБСТВЕННОСТЬ КОЛХОЗОВ, ИНЫХ КООПЕРАТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Статья 99. Содержание права собственности колхозов, иных
кооперативных организаций, их объединений
Колхозы, иные кооперативные организации, их объединения
владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на праве
собственности имуществом в соответствии с их уставами
(положениями).
Право распоряжения имуществом, составляющим собственность
колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений,
принадлежит исключительно самим собственникам.
Статья 100. Объекты права собственности колхозов и других
кооперативных организаций, их объединений
Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их
объединений являются средства производства и иное имущество,
необходимое им для осуществления уставных задач (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 101. Порядок обращения взыскания на имущество
колхозов, иных кооперативных организаций, их
объединений
На принадлежащие колхозам, иным кооперативным организациям, их
объединениям здания, сооружения, тракторы, комбайны, другие
машины, транспортные средства и иное имущество, относящееся к их
основным средствам, а также на семенные и фуражные фонды не может
быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.
Взыскание может быть обращено на прочее имущество за изъятиями,
установленными Гражданским процессуальным кодексом РСФСР, а в
отношении денежных средств - законодательством Союза ССР.
Порядок обращения взыскания по претензиям кредитных учреждений
о возврате выданных ими ссуд определяется законодательством Союза
ССР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 10 СОБСТВЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗНЫХ И
ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 102. Содержание права собственности профсоюзных
и иных общественных организаций
Профсоюзные и иные общественные организации владеют, пользуются
и распоряжаются принадлежащим им на праве собственности имуществом
в соответствии с их уставами (положениями).
Право распоряжаться имуществом, составляющим собственность
профсоюзных и иных общественных организаций, принадлежит
исключительно самим собственникам.
Статья 103. Объекты права собственности профсоюзных и иных
общественных организаций
Собственностью профсоюзных и иных общественных организаций
является имущество, необходимое им для осуществления уставных
задач (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 104. Порядок обращения взыскания на имущество
профсоюзных и иных общественных организаций
На принадлежащие профсоюзным и другим общественным организациям
здания, сооружения, оборудование и иное имущество, относящееся к
основным средствам предприятий, санаториев, домов отдыха, дворцов
культуры, клубов, стадионов и пионерских лагерей, а также на
культурно-просветительные фонды не может быть обращено взыскание
по претензиям кредиторов.
Взыскание может быть обращено на прочее имущество за изъятиями,
устанавливаемыми законодательством РСФСР, а в отношении денежных
средств - законодательством Союза ССР.
Порядок обращения взыскания по претензиям кредитных учреждений
о возврате выданных ими ссуд определяется законодательством Союза
ССР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 11 ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Статья 105. Объекты права личной собственности граждан
В личной собственности граждан могут находится предметы
обиходов, личного потребления, удобства и подсобного домашнего
хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 106. Право личной собственности на жилой дом
В личной собственности гражданина может находиться один жилой
дом (или часть его).
У совместно проживающих супругов и их несовершеннолетних детей
может быть только один жилой дом (или часть его), принадлежащий на
праве личной собственности одному из них или находящийся в их
общей собственности.
Право собственности одного или нескольких граждан из числа
указанных в части второй настоящей статьи на часть дома не лишает
остальных из этих граждан права иметь в собственности другую часть
(части) этого же дома. Однако в многоквартирном доме
жилищно-строительного коллектива индивидуальных застройщиков
совместно проживающие супруги и их несовершеннолетние дети могут
иметь только одну квартиру.
Размер жилого дома и его части (частей), принадлежащего
гражданину на праве личной собственности, определяется в порядке,
устанавливаемом Советом Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. и от 16 января 1990
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250; 1990,
N 3, ст. 78).
Статья 107. Прекращение права личной собственности на
жилые дома сверх одного
Если в личной собственности гражданина или у совместно
проживающих супругов и их несовершеннолетних детей окажется по
основаниям, допускаемым законом, более одного жилого дома,
собственник вправе по своему выбору оставить в соей собственности
любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в
течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом.
Годичный срок для добровольного отчуждения собственником дома
(домов) исчисляется со дня возникновения права собственности на
второй дом (дома).
Если собственник не произведет в течение одного года отчуждение
дома в любой форме, этот дом по решению исполнительного комитета
районного, городского, районного в городе Совета народных
депутатов подлежит принудительной продаже в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом РСФСР для исполнения судебных
решений. Вырученные от продажи суммы после возмещения расходов,
связанных с осуществлением принудительной продажи, передаются
бывшему собственнику дома.
В случаях, когда продажа дома в принудительном порядке не
состоится из-за отсутствия покупателей, дом по решению
исполнительного комитета районного, городского, районного в городе
Совета народных депутатов безвозмездно переходит в собственность
государства.
Правила настоящей статьи применяются соответственно и в
случаях, когда в личной собственности гражданина или у совместно
проживающих супругов и их несовершеннолетних детей окажутся по
основаниям, допускаемым законом;
1) кроме одного дома, часть (части) другого дома;
2) части разных домов;
3) часть (части) одного дома, превышающая размеры, указанные в
статье 106 настоящего Кодекса;
4) более одной квартиры в многоквартирном доме
жилищно-строительного коллектива индивидуальных застройщиков (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 108. Прекращение права личной собственности на
жилой дом при наличии жилого помещения в доме
государственного или общественного жилищного
фонда либо в доме жилищно-строительного
кооператива
Если гражданину, имеющему в личной собственности жилой дом
(часть дома), предоставлено жилое помещение в доме
государственного или общественного жилищного фонда (кроме случаев
предоставления служебных жилых помещений или общежитий) либо в
доме жилищно-строительного кооператива, собственник дома (части
дома) обязан произвести его отчуждение в течение одного года со
дня выдачи ордера на жилое помещение. Это правило не применяется в
случаях, когда в соответствии с законодательством Союза ССР
гражданин использует принадлежащий ему в сельском населенном
пункте жилой дом для сезонного или временного проживания.
Если у нанимателя жилого помещения в доме государственного или
общественного жилищного фонда (кроме нанимателя служебного жилого
помещения), члена жилищно-строительного кооператива либо у
проживающих совместно с ними супруга или их несовершеннолетних
детей окажется по основаниям, допускаемым законом, на праве личной
собственности жилой дом (часть дома) в том же населенном пункте,
то собственник дома (части дома) вправе по своему выбору оставить
за собой дом (часть дома) либо жилое помещение в доме
государственного или общественного жилищного фонда или в доме
жилищно-строительного кооператива. В последнем случае собственник
обязан в течение одного года со дня возникновения права
собственности на дом (часть дома) произвести его отчуждение.
При невыполнении требований настоящей статьи наступают
последствия, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи
107 настоящего Кодекса (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. и от 15 апреля 1988 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250; 1988, N 16, ст. 476).
Статья 109. Последствия самовольной постройки дома
Гражданин, построивший жилой дом (дачу) или часть дома (дачи)
без установленного разрешения или без надлежаще утвержденного
проекта, либо с существенными отступлениями от проекта или с
грубым нарушением основных строительных норм и правил, не вправе
распоряжаться этим домом (дачей) или частью дома (дачи) -
продавать, дарить, сдавать внаем и т. п.
По решению исполнительного комитета районного, городского,
районного в городе Совета народных депутатов такой дом (дача) или
часть дома (дачи) сносятся гражданином, осуществившим самовольное
строительство, или за его счет, либо по решению суда могут быть
безвозмездно изъяты и зачислены в фонд местного Совета народных
депутатов.
При безвозмездном изъятии у гражданина на основании настоящей
статьи жилого дома (дачи) или части дома (дачи) суд может лишить
его и проживающих с ним лиц права пользования этим домом (дачей).
Однако, если эти граждане не имеют иного жилого помещения,
пригодного для постоянного проживания, исполнительный комитет
местного Совета народных депутатов, которому передан изъятый дом
(дача), предоставляет им другое жилое помещение (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 110. Последствия расторжения договора о
предоставлении гражданину земельного участка
для строительства дома
Если договор о предоставлении гражданину в бессрочное
пользование земельного участка для строительства жилого дома или
дачи в предусмотренных законом или договором случаях расторгнут
вследствие совершения гражданином неправомерных действий, в
отношении строений, возведенных на земельном участке, наступают
последствия, предусмотренные частью второй статьи 109 настоящего
Кодекса, поскольку законом не установлено иное.
При безвозмездном изъятии у собственника по решению суда жилого
дома (дачи) и зачислении его в фонд местного Совета народных
депутатов применяются правила, установленные частью третьей статьи
109 настоящего Кодекса (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 111. Изъятие имущества, используемого для
извлечения нетрудовых доходов
Если находящиеся в собственности гражданина жилой дом, дача
(часть дома, дачи) или иное имущество систематическим используются
собственником для извлечения нетрудовых доходов, соответственно
этот дом, дача (часть дома, дачи) или иное имущество подлежит
безвозмездному изъятию в судебном порядке по иску исполнительного
комитета местного Совета народных депутатов. Изъятый по решению
суда дом (дача) или часть дома (дачи) зачисляется в фонд местного
Совета народных депутатов.
Правило части первой настоящей статьи не применяется к случаям
сдачи внаем жилых домов, дач и помещений в них с взиманием платы,
не превышающей предельных ставок, устанавливаемых Советов
Министров РСФСР.
При безвозмездном изъятии у собственника по решению суда жилого
дома (дачи) или части дома (дачи) и зачислении их в фонд местного
Совета народных депутатов применяются правила, установленные
частью третьей статьи 109 настоящего Кодекса (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 112. Предельное количество скота, которое может
находиться в личной собственности гражданина
Предельное количество скота, которое может находиться в личной
собственности гражданина, устанавливается законодательством РСФСР.
Статья 113. Личная собственность члена колхозного двора
Личные трудовые доходы и сбережения члена колхозного двора, а
также имущество, приобретенное им на личные средства или
полученное в порядке наследования либо дарения и не переданное в
собственность двора, составляют личную собственность этого члена
колхозного двора.
В личной собственности гражданина, состоящего членом колхозного
двора, не может находиться имущество, которое в соответствии с
уставом колхоза может принадлежать только колхозному двору.
Статья 114. Имущество граждан, на которое не может быть
обращено взыскание
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено
взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Гражданским
процессуальным кодексом РСФСР.
Статья 115. Собственность граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью
К собственности граждан, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового
обслуживания населения, а также другими видами деятельности,
основанными исключительно на личном труде этих граждан и членов их
семей, применяются правила настоящего Кодекса о личной
собственности, поскольку законом не установлено иное (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 12 ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Статья 116. Понятие общей собственности
Имущество может принадлежать на праве общей собственности двум
или нескольким колхозам или иным кооперативным и другим
общественным организациям, либо государству и одному или
нескольким колхозам или иным кооперативным и другим общественным
организациям, либо двум или нескольким гражданам.
Различается общая собственность с определением долей (долевая
собственность) или без определения долей (совместная
собственность) (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 117. Владение, пользование и распоряжение общей
долевой собственностью
Владение, пользование и распоряжение общей долевой
собственностью производится по согласию всех ее участников. В
случае разногласия порядок владения, пользования и распоряжения
определяется по иску любого из участников (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 118. Расходы по содержанию имущества, находящегося
в общей долевой собственности
Каждый участник общей долевой собственности обязан соразмерно
со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных
платежей по общему имуществу, а также в издержках по его
содержанию и сохранению.
Статья 119. Право участника общей долевой собственности на
отчуждение доли
Каждый участник общей долевой собственности имеет право на
отчуждение своей доли другому лицу.
Статья 120. Преимущественное право покупки
При продаже доли в общей собственности постороннему лицу
остальные участники общей долевой собственности имеют
преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за
которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая
продажи с публичных торгов.
Преимущественное право покупки жилого дома может быть
осуществлено в случае, если это не противоречит статье 106
настоящего Кодекса.
Продавец доли в общей собственности обязан известить в
письменной форме остальных участников общей долевой собственности
о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и
других условий, на которых продает ее. Если остальные участники
общей долевой собственности откажутся от осуществления
преимущественного права покупки или не осуществляет этого права в
течение месяца в отношении дома, а в отношении прочего имущества -
в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать
свою долю любому лицу.
При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки
участник другой общей долевой собственности в течение трех месяцев
имеет право требовать в судебном порядке перевода на него прав и
обязанностей покупателя (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 121. Выдел доли из общего имущества
Каждый из участников общей долевой собственности вправе
требовать выдела своей доли из общего имущества.
Если соглашение о способе выдела не достигнуто, то по иску
любого участника имущество делится в натуре, поскольку это
возможно без несоразмеренного ущерба его хозяйственному
назначению; в противном случае выделяющийся собственник получает
денежную компенсацию.
Статья 122. Обращение взыскания на долю в общем имуществе
Кредитор участника общей долевой собственности вправе
предъявить иск о выделении доли его должника для обращения на нее
взыскания.
Статья 123. Прекращение права общей долевой собственности
государства и граждан, кооперативных или иных
общественных организаций и граждан
Право общей долевой собственности государства и граждан,
кооперативных или других общественных организаций и граждан
подлежит прекращению в течение одного года, исчисляемого со дня
возникновения общей собственности, путем:
1) раздела имущества в натуре, если этот раздел возможен;
2) выкупа государством, кооперативной или другой общественной
организацией долей, принадлежащих гражданам;
3) продажи гражданам доли, принадлежащей государству,
кооперативной или другой общественной организации;
4) продажи всего имущества с последующим распределением
вырученной суммы между участниками общей собственности
соответственно их долям.
Выбор одного из указанных способов определяется соглашением
гражданина с соответствующим государственным органом,
кооперативной или другой общественной организацией, а при
отсутствии такого соглашения - судом.
Право общей долевой собственности государства и граждан на
имущество, представляющее особую ценность, может быть в каждом
отдельном случае прекращено на основании постановления Совета
Министров РСФСР с оплатой государством стоимости долей,
принадлежащих гражданам.
При продаже государственным органом, кооперативной или другой
общественной организацией своей доли в общей собственности на
жилой дом преимущественное право покупки принадлежит гражданам,
проживающим в соответствующей части дома на правах нанимателей,
применительно к правилам статьи 120 настоящего Кодекса, а при
отказе их от этого права или неосуществлении его - остальным
участникам общей собственности (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 124. Порядок пользования жилым домом,
находящимся в общей долевой собственности
Если соглашение между участниками общей долевой собственности
на жилой дом о порядке пользования обособленными помещениями дома
(квартирами, комнатами) в соответствии с долями участников
нотариально удостоверено и зарегистрировано в исполнительном
комитете местного Совета народных депутатов, то оно обязательно и
для лица, которое впоследствии приобретает долю в общей
собственности на этот дом (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 125. Последствия надстройки, пристройки или
перестройки дома, находящегося в общей долевой
собственности
Если участник общей долевой собственности на жилой дом с
соблюдением установленных правил увеличит за свой счет полезную
площадь дома путем пристройки, надстройки или перестройки, то по
требованию этого участника доли в общей собственности на дом и
порядок пользования помещениями в нем подлежат соответственному
изменению.
Статья 126. Собственность колхозного двора
Имущество колхозного двора принадлежит его членам на праве
совместной собственности (статья 116).
Колхозный двор может иметь в собственности подсобное хозяйство
на находящемся в его пользовании приусадебном участке земли, жилой
дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный
инвентарь в соответствии с уставом колхоза.
Кроме того, колхозному двору принадлежат переданные в его
собственность членами двора их трудовые доходы от участия в
общественном хозяйстве колхоза или иное переданное ими в
собственность двора имущество, а также предметы домашнего обихода
и личного потребления, приобретенные на общие средства.
Статья 127. Владение, пользование и распоряжение
имуществом колхозного двора
Владение, пользование и распоряжение имуществом колхозного
двора осуществляется с согласия всех его членов.
Спор о владении, пользовании или распоряжении имуществом двора
разрешается судом по иску любого члена двора, достигшего
шестнадцати лет.
Члены двора в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет
предъявляют такие иски с согласия своих родителей, усыновителей
или попечителей, а иски в интересах членов двора, не достигших
пятнадцати лет, предъявляют их родители, усыновители или опекуны.
Статья 128. Ответственность колхозного двора по
обязательствам его членов
По сделкам, совершенным главой колхозного двора, отвечает своим
имуществом колхозный двор, если из обстоятельств не вытекает, что
сделка совершена в личных интересах самого главы двора.
Другие члены двора отвечают по своим обязательствам своим
личным имуществом, а также своей долей в имуществе двора (статья
129), если из обстоятельств не вытекает, что сделка совершена в
интересах двора.
Взыскание возмещения за вред, причиненный преступлением члена
колхозного двора, может быть обращено на имущество двора, если
приговором суда установлено, что это имущество приобретено на
средства, добытые преступным путем, или увеличилось за счет этих
средств.
Перечень имущества колхозного двора, на которое не может быть
обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается
Гражданским процессуальным кодексом РСФСР.
Статья 129. Определение доли в имуществе двора
Доля члена колхозного двора в имуществе двора определяется при
выходе его из состава двора без образования нового двора (выдел),
разделе двора, а также при обращении взыскания по его личным
обязательствам.
Размер доли члена двора устанавливается, исходя из равенства
долей всех членов двора, включая не достигших совершеннолетия и
нетрудоспособных.
Доля трудоспособного члена двора в имуществе двора может быть
уменьшена ввиду непродолжительности его пребывания в составе двора
либо незначительности участия своим трудом или средствами в
хозяйстве двора.
Статья 130. Выдел из колхозного двора
При выходе одного или нескольких членов колхозного двора из его
состава выдел доли в натуре производится с таким расчетом, чтобы
не лишить двор необходимых для ведения его подсобного хозяйства
построек, скота и сельскохозяйственного инвентаря.
При невозможности выделить причитающуюся члену двора долю
имущества в натуре ее стоимость выплачивается деньгами.
Право требовать выдела имущества при выходе из состава двора
имеют члены двора, достигшие шестнадцати лет. Члены двора в
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет могут требовать выдела с
согласия своих родителей, усыновителей или попечителей. В
интересах членов двора, не достигших пятнадцати лет, выдела могут
требовать их родители, усыновители или опекуны.
Статья 131. Раздел колхозного двора
При разделе колхозного двора его имущество делится между вновь
образуемыми дворами в соответствии с долями их членов и с учетом
хозяйственных нужд каждого из дворов.
Право требовать раздела колхозного двора имеют совершеннолетние
члены двора, состоящие членами данного колхоза.
Статья 132. Утрата права на долю в имуществе колхозного
двора
Трудоспособный член колхозного двора теряет право на долю в
имуществе двора, если он в течение трех лет подряд не участвовал
своим трудом и средствами в ведении общего хозяйства двора. Это
правило не применяется, если член двора не участвовал в ведении
хозяйства вследствие призыва на срочную военную службу, обучения в
учебном заведении или болезни.
Статья 133. Раздел имущества колхозного двора после его
прекращения
Раздел имущества, принадлежавшего колхозному двору и
сохранившегося после прекращения колхозного двора, производится по
правилам статей 129 и 132 настоящего кодекса.
Статья 134. Собственность граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью в
сельском хозяйстве
В общей совместной собственности граждан, не занятых в
общественном производстве и занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью в сельском хозяйстве, основанной исключительно на
личном труде этих граждан и членов их семей, кроме имущества,
указанного в статье 126 настоящего Кодекса, могут находиться
рабочий скот (с разрешения исполнительного комитета районного,
городского Совета народных депутатов) и сельскохозяйственный
инвентарь, необходимые для обработки участка земли,
предоставленного им в пользование.
В личной собственности отдельных граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, не
может находиться имущество, указанное в части первой настоящей
статьи.
Имущество хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной
трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, указанное в настоящей
статье, принадлежит его членам на праве совместной собственности
(статья 116).
К праву совместной собственности граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве,
соответственно применяются статьи 127-133 настоящего Кодекса (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 13 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Статья 135. Момент возникновения права собственности у
приобретателя имущества по договору
Право собственности (право оперативного управления) у
приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи
вещи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если договор об отчуждении вещи подлежит регистрации, право
собственности возникает в момент регистрации (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987 г, N 9, ст. 250).
Статья 136. Передача вещей
Передачей признается вручение вещей приобретателю, а равно
сдача транспортной организации для отправки приобретателю и сдача
на почту пересылки приобретателю вещей, отчужденных без
обязательства доставки. К передаче вещей приравнивается передача
коносамента или иного распорядительного документа на вещи.
Статья 137. Предметы, которые могут приобретаться лишь по
специальным разрешениям
Перечень предметов, которые по своему значению для народного
хозяйства, по соображениям государственной безопасности или по
иным основаниям могут приобретаться лишь по особым разрешениям
(оружие, летательные аппараты, сильнодействующие яды и др.), а
также порядок выдачи этих разрешений определяются
законодательством Союза ССР и постановлениями Совета Министров
РСФСР.
Валютные ценности: иностранная валюта (банкноты, казначейские
билеты, монеты); платежные документы (чеки, вексели, аккредитивы и
другие) и фондовые ценности (акции, облигации и другие) в
иностранной валюте; банковские платежные документы в рублях (чеки
и другие), приобретаемые за иностранную валюту с правом обращения
их в такую валюту; драгоценные металлы - золото, серебро, платина
и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и
осмий) в любом виде и состоянии и природные драгоценные камни в
сыром и обработанном виде (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды,
сапфиры, а также жемчуг), за исключением ювелирных и других
бытовых изделий из этих металлов и камней, а также лома таких
изделий, могут приобретаться лишь в порядке и в пределах,
установленных законодательством Союза ССР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 1977 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1977, N 6, ст. 129).
Статья 137/1. Порядок отчуждения памятников истории и
культуры
Продажа, дарение или иное отчуждение памятников истории и
культуры допускаются с обязательным предварительным уведомлением
государственных органов охраны памятников. При продаже памятников
государство имеет преимущественное право покупки.
Сделки в отношении памятников истории и культуры, совершенные в
нарушение порядка, установленного в настоящей статье, признаются
недействительными и влекут последствия в соответствии с
законодательством Союза ССР и РСФСР (введена Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 138. Риск случайной гибели
Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей
переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него
права собственности, если иное не установлено договором.
Если отчуждатель просрочил передачу вещей или приобретатель
просрочил принятие их, риск случайной гибели или случайной порчи
несет просрочившаяся сторона.
Статья 139. Главная вещь и принадлежность
Принадлежность, то есть вещь, назначенная служить главной вещи
и связанная с ней общим хозяйственным назначением, следует судьбе
главной вещи, если законом или договором не установлено иное.
Статья 140. Право собственности на плоды и доходы
Плоды, приплод животных, доходы, приносимые вещью, принадлежат
собственнику вещи, поскольку иное не установлено законом или
договором собственника с другим лицом.
Статья 141. Бесхозяйственное содержание дома
Если гражданин бесхозяйственно обращается с принадлежащим ему
домом, допуская его разрушение, то исполнительный комитет местного
Совета народных депутатов может назначить собственнику соразмерный
срок для ремонта дома. Если гражданин без уважительных причин не
произведет необходимого ремонта, суд по иску исполнительного
комитета районного, городского, районного в городе Совета народных
депутатов может безвозмездно изъять бесхозяйственно содержимый дом
и передать его в фонд местного Совета народных депутатов (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 142. Бесхозяйственное содержание культурных
ценностей
Если гражданин бесхозяйственно обращается с принадлежащим ему
имуществом, имеющим значительную историческую, художественную или
иную ценность для общества, государственные организации, в задачи
которых входит охрана такого рода имущества, делают собственнику
предупреждение о прекращении бесхозяйственного обращения с
имуществом. Если собственник не выполнит этого требования, то по
всему соответствующей организации суд может изъять это имущество,
которое переходит в собственность государства. Гражданину
возмещается стоимость изъятого имущества в размере, установленном
соглашением, а в случае спора - судом.
В случае неотложной необходимости иск об их изъятии указанного
имущества может быть предъявлен без предварительного
предупреждения.
Статья 143. Бесхозяйное имущество
Имущество, которое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен (бесхозяйное имущество), поступает в
собственность государства по решению суда, вынесенному по
заявлению финансового органа. Заявление подается по истечении
одного года со дня принятия имущества на учет.
Бесхозяйное имущество, принадлежащее колхозному двору,
поступает в собственность колхоза, на территории которого
находится это имущество, по решению суда, вынесенному по заявлению
колхоза. Заявление подается по истечении одного года со дня
принятия этого имущества на учет исполнительным комитетом
сельского Совета народных депутатов.
Порядок выявления и учета бесхозяйного имущества определяется
Министерством финансов РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 144. Находка
Нашедший потерянную вещь обязан немедленно сообщить об этом
лицу, потерявшему ее, и возвратить ему найденную вещь или заявить
о находке и сдать вещь в милицию или в исполнительный комитет
сельского Совета народных депутатов, а если вещь найдена в
учреждении, предприятии или на транспорте, - сдать ее
администрации соответствующей организации (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 145. Хранение найденных вещей
Администрация организации, которой передана найденная вещь, в
случае необнаружения в двухнедельный срок лица, потерявшего вещь,
сдает ее в милицию или в исполнительный комитет сельского Совета
народных депутатов. Органы транспорта хранят и реализуют найденные
вещи согласно действующим на транспорте правилам.
Милиция или исполнительный комитет сельского Совета народных
депутатов обязаны хранить сданные им найденные вещи в течение
шести месяцев. В случае обнаружения в течение указанного срока
лица, потерявшего вещь, она ему возвращается. Если это лицо в
указанный срок не будет обнаружено, вещь безвозмездно переходит в
собственность государства (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 146. Возмещение расходов нашедшему вещь
Нашедший и возвративший вещь лицу, потерявшему ее, либо сдавший
ее в установленном порядке (статья 144), имеет право получить от
лица, потерявшего вещь, а в случае перехода вещи в собственность
государства - от соответствующей государственной организации
возмещение расходов, связанных с хранением и сдачей вещи.
Статья 147. Безнадзорный скот
Задержавший безнадзорный или пригульный скот обязан немедленно
сообщить об этом собственнику скота и возвратить ему скот или
сообщить в трехдневный срок о задержании скота милиции либо
исполнительному комитету сельского Совета народных депутатов.
Милиция или исполнительный комитет сельского Совета народных
депутатов принимает меры к розыску собственника скота и на время
розыска передает скот с соблюдением ветеринарных правил на
содержание и в пользование ближайшему совхозу или колхозу,
руководители которых не вправе отказаться от принятия скота.
В случае обнаружения собственника рабочего или крупного
рогатого скота (и его молодняка) в течение шести месяцев, а
мелкого скота (и его молодняка) - в течение двух месяцев со дня
передачи скота совхозу или колхозу скот возвращается собственнику,
который обязан возместить совхозу или колхозу расходы по
содержанию скота с зачетом выгод, извлеченных от пользования им.
Если в сроки, указанные в части третьей настоящей статьи,
собственник скота не будет обнаружен, он утрачивает право
собственности на этот скот. В этом случае скот, содержавшийся в
колхозе, безвозмездно поступает в собственность этого колхоза, а
скот, содержавшийся в совхозе, безвозмездно поступает в
собственность государства и включается в состав имущества того
совхоза, где он содержался (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 148. Клад
Клад, то есть зарытые в земле или скрытые иным способом деньги
или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен
или в силу закона утратил на них право, поступает в собственность
государства и должен быть сдан обнаружившим его лицом финансовым
органам.
Лицу, обнаружившему и сдавшему финансовым органам золотые и
серебряные монеты, советскую и иностранную валюту, драгоценные
камни, жемчуг, драгоценные металлы в слитках, изделиях и ломе,
выдается вознаграждение в размере двадцати пяти процентов
стоимости сданных ценностей, кроме случаев, когда раскопки или
поиски таких ценностей входили в круг служебных обязанностей этого
лица.
Статья 149. Реквизиция и конфискация
Изъятие государством имущества у собственника в государственных
или общественных интересах с выплатой ему стоимости имущества
(реквизиция), а также безвозмездное изъятие государством имущества
в качестве санкции за правонарушение (конфискация) допускаются
лишь в случаях и в порядке, установленных законодательством Союза
ССР и РСФСР.
Статья 150. Изъятие драгоценных металлов и алмазов
Владельцам изъятых по постановлениям органов дознания,
предварительного следствия, прокурора или суда драгоценных
металлов (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы) в
слитках, в шлихе, в самородках, в полуфабрикатах и изделиях
производственного и лабораторного назначения, а также алмазов, в
случае осуждения этих владельцев без конфискации имущества, либо
вынесения оправдательного приговора, либо прекращения дела
выплачивается стоимость изъятых ценностей, а сами ценности сдаются
в государственный фонд СССР (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 14 ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Статья 151. Истребование имущества собственником из
чужого незаконного владения
Собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого
незаконного владения.
Статья 152. Истребование имущества от добросовестного
приобретателя
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело
права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был
знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе
истребовать это имущество от приобретателя лишь в случае, когда
имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было
передано собственником во владение, либо похищено у того или
другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Истребование имущества по основаниям, указанным в части первой
настоящей статьи, не допускается, если имущество было продано в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не
имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать
имущество во всех случаях.
Статья 153. Истребование неправомерно отчужденного
государственного, кооперативного и другого
общественного имущества
Государственное имущество, а также имущество колхозов, иных
кооперативных и других общественных организаций, неправомерно
отчужденное каким бы то ни было способом, может быть истребовано
соответствующими организациями от всякого приобретателя (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 154. Недопустимость истребования денег и ценных
бумаг от добросовестного приобретателя
Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть
истребованы от добросовестного приобретателя (статья 152).
Статья 155. Расчеты при возврате вещей из незаконного
владения
Истребуя имущество на основании статьи 151 настоящего Кодекса,
собственник вправе также потребовать от лица, которое знало или
должно было знать, что его владение незаконно (недобросовестный
владелец), возврата или возмещения всех доходов, которое это лицо
извлекло или должно было извлечь за все время владения; от
добросовестного же владельца - всех доходов, которые он извлек или
должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был
узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску
собственника о возврате имущества. Владелец, как добросовестный,
так и недобросовестный, в свою очередь, вправе требовать от
собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на
имущество с того времени, с какого собственнику причитаются доходы
от имущества.
Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные
им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения вещи.
Если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец
имеет право требовать возмещения произведенных на улучшение
затрат, но не свыше размера увеличения стоимости вещи.
Статья 156. Защита прав собственника от нарушений, не
связанных с лишением владения
Собственник может требовать устранения всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением
владения.
Статья 157. Защита прав владельца, не являющегося
собственником
Права, предусмотренные статьями 151-156 настоящего Кодекса,
принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но
владеющему в силу закона или договора.
Раздел III ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
(Раздел III утратил силу на основании Федерального закона от
26.01.96 г. N 15-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 5, ст. 411)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
(Подраздел 1 раздела III утратил силу на основании
Федерального закона от 30.11.94 г. N 52-ФЗ - Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3302).
Глава 15 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 158. Понятие обязательства и основания его
возникновения
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства возникают из договора или иных оснований,
указанных в статье 4 настоящего Кодекса.
Статья 159. Содержание обязательств, возникающих из актов
планирования
Содержание обязательства, возникающего непосредственно из акта
планирования народного хозяйства, определяется этим актом.
Содержание договора, заключаемого на основании государственного
заказа, должно соответствовать этому заказу (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 января 1988 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1988, N 1, ст. 1).
Статья 160. Заключение договора
Договор считается заключенным, когда между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по
всем существенным его пунктам.
Существенными являются те пункты договора, которые признаны
такими по закону или необходимы для договоров данного вида, а
также все те пункты, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.
Договор может быть заключен путем принятия к исполнению заказа,
а между социалистическими организациями в предусмотренных законом
случаях - путем принятия к исполнению заказа или наряда.
Статья 161. Форма договора
Если стороны условились заключить договор в определенной форме,
он считается заключенным с момента придания ему условленной формы,
хотя бы по закону для данного рода договора эта форма и не
требовалась.
Если согласно закону или соглашению сторон договор должен быть
заключен в письменной форме, он может быть заключен как путем
составления одного документа, подписанного сторонами, так и путем
обмена письмами, телеграммами, телефонограммами и т. п.,
подписанными стороной, которая их посылает.
Статья 162. Заключение договора по предложению,
сделанному с указанием срока для ответа
Когда предложение заключить договор сделано с указанием срока
для ответа, договор считается заключенным, если лицо, сделавшее
предложение, получило от другой стороны ответ о принятии
предложения в течение этого срока.
Статья 163. Заключение договора по предложению,
сделанному без указания срока для ответа
Когда предложение заключить договор сделано устно без
назначения срока для ответа, договор считается заключенным, если
другая сторона немедленно заявила лицу, сделавшему предложение, о
принятии этого предложения.
Когда такое предложение сделано в письменной форме, договор
считается заключенным, если ответ о принятии предложения получен в
течение нормально необходимого для этого времени.
Статья 164. Ответ о согласии на заключение договора,
полученный с опозданием
Если из полученного с опозданием ответа о согласии заключить
договор видно, что ответ был отправлен своевременно, он признается
опоздавшим лишь в случае, когда лицо, сделавшее предложение,
немедленно известит другую сторону о получении ответа с
опозданием. В этом случае ответ, полученный с опозданием,
считается новым предложением заключить договор.
Статья 165. Ответ о согласии заключить договор на иных
условиях
Ответ о согласии заключить договор на иных, чем было
предложено, условиях, признается отказом от предложения и в то же
время новым предложением.
Если при заключении договора между государственными,
кооперативными и иными общественными организациями возникают
разногласия, подлежащие разрешению судом, арбитражным судом или
третейским судом (статья 166), правила настоящей статьи не
применяются (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12
декабря 1973 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1973, N 51,
ст. 1114).
Статья 166. Разрешение преддоговорных споров
Разногласия, возникающие между организациями,
гражданами-предпринимателями при заключении договора, разрешаются
арбитражным судом, если это предусмотрено законодательным актом
или соглашением сторон (в ред. - Закона Российской Федерации от 24
июня 1992 г. N 3119-1).
Статья 167. Договор в пользу третьего лица
Исполнения договора в пользу третьего лица может требовать как
лицо, заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого
обусловлено исполнение, поскольку иное не предусмотрено законом,
договором и не вытекает из существа обязательства.
Если третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по
договору, то лицо, заключившее договор, может воспользоваться этим
правом, если это не противоречит закону, договору или существу
обязательства.
Глава 16 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 168. Общие положения
Обязательства должны исполняться надлежащим образом и в
установленный срок в соответствии с указаниями закона, акта
планирования, договора, а при отсутствии таких указаний - в
соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
При этом каждая из сторон должна свои обязанности исполнять
наиболее экономичным для социалистического народного хозяйства
образом и оказывать другой стороне все возможное содействие в
исполнение ею своих обязанностей.
Статья 169. Недопустимость одностороннего отказа от
исполнения обязательств
Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее
изменение условий договора не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Статья 170. Исполнение обязательства по частям
Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по
частям, если иное не предусмотрено законом, актом планирования,
договором или не вытекает из существа обязательства.
Статья 171. Возложение исполнения обязательства на третье
лицо
Исполнение обязательства, возникшего из договора, может быть
возложено в целом или в части на третье лицо, если это
предусмотрено установленными правилами, а равно если третье лицо
связано с одной из сторон административной подчиненностью или
соответствующим договором.
Если из закона, договора или существа обязательства не вытекает
обязанность гражданина исполнить обязательство лично, кредитор
обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
Статья 172. Неопределенность срока исполнения
обязательства
Если срок исполнения обязательства не установлен либо определен
моментом востребования, кредитор вправе потребовать исполнения, а
должник вправе произвести исполнение в любое время.
Должник обязан исполнить такое обязательство в семидневный срок
со дня предъявления требования кредитором, если обязанность
немедленного исполнения не вытекает из закона, договора или
существа обязательства.
Статья 173. Досрочное исполнение обязательства
Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не
вытекает из закона, договора или существа обязательства.
Досрочное исполнение обязательства между государственными,
кооперативными и другими общественными организациями допускается в
случаях, когда это предусмотрено законом или договором, а также с
согласия кредитора (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 174. Место исполнения обязательств
Если место исполнения не определено законом, договором или
актом планирования и не явствует из существа обязательства,
исполнение должно быть произведено:
1) по обязательству передать строение - в месте нахождения
строения;
2) по денежному обязательству (кроме денежных обязательств
государственных, кооперативных и других общественных организаций)
- в месте жительства кредитора в момент возникновения
обязательства, а если кредитор к моменту исполнения обязательства
переменил место жительства и известил об этом должника, то в новом
месте жительства кредитора, с отнесением на счет кредитора всех
расходов, связанных с переменой места исполнения;
3) по всем другим обязательствам - в месте жительства должника,
а если должником является юридическое лицо - в месте его
нахождения (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 175. Валюта денежных обязательств
Денежные обязательства должны быть выражены и оплачены в
советской валюте.
Выражение и оплата денежных обязательств в иностранной валюте
допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных
законодательством Союза ССР.
Статья 176. Проценты
Проценты по денежным и иным обязательствам не допускаются, за
исключением операций кредитных учреждений, обязательств по внешней
торговле и других случаев, указанных в законе.
Статья 177. Исполнение взаимных обязанностей по договору
Взаимные обязанности по договору должны исполняться
одновременно, если из закона, договора или существа обязательства
не вытекает иное.
Статья 178. Исполнение альтернативного обязательства
Должнику, обязанному совершить одно из двух или несколько
действий, принадлежит право выбора, если из закона, договора или
существа обязательства не вытекает иное.
Статья 179. Исполнение обязательства, в котором участвуют
несколько кредиторов или несколько должников
Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или
несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать
исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в
равной доле с другими, поскольку из закона или договора не
вытекает иное.
Статья 180. Солидарные обязательства
Солидарная обязанность или солидарное требование возникает,
если это предусмотрено договором или установлено законом, в
частности, при неделимости предмета обязательства.
Статья 181. Права кредитора при солидарной обязанности
должников
При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать
исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них
в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из
солидарных должников, имеет право требовать недополученное от
остальных солидарных должников.
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока
обязательство не погашено полностью.
Статья 182. Возражения солидарных должников против
требований кредитора
В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать
против требования кредитора возражения, основанные на таких
отношениях других должников к кредитору, в которых данный должник
не участвует.
Статья 183. Исполнение солидарной обязанности одним из
должников
Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников
освобождает остальных должников от исполнения кредитору.
Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право
обратного требования к остальным должникам в равных долях за
вычетом доли, падающей на него самого, если иное не установлено
законом или договором. Неуплаченное одним из содолжников должнику,
исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на него
и на остальных содолжников.
Статья 184. Солидарные требования
При солидарности требования любой из солидарных кредиторов
вправе предъявить к должнику требование в полном объеме.
Должник не вправе выдвигать против требования одного из
солидарных кредиторов возражения, основанные на таких отношениях
должника с другим солидарным кредитором, в которых данный кредитор
не участвует.
Исполнение обязательств полностью одному из солидарных
кредиторов освобождает должника от исполнения остальными
кредиторами.
Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан
возместить другим кредиторам, поскольку иное не вытекает из
отношений между ними, причитающиеся им доли.
Статья 185. Исполнение денежного обязательства внесением
долга в депозит
В случае отсутствия кредитора, а также в случае уклонения его
от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, равно как
и при отсутствии представителя недееспособного кредитора, должник
по денежному обязательству или по обязательству передать ценные
бумаги имеет право внести причитающиеся с него деньги или ценные
бумаги в депозит нотариальной конторы, которая извещает кредитора.
Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариальной
конторы считается исполнением обязательства.
Глава 17 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 186. Общие положения
Исполнение обязательств может обеспечиваться согласно закону
или договору неустойкой (штрафом, пеней), залогом и
поручительством.
Кроме того, обязательства между гражданами или с их участием
могут обеспечиваться задатком, а обязательства между
социалистическими организациями - гарантией.
Статья 187. Неустойка
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Неустойкой (штрафом, пеней) может обеспечиваться лишь
действительное требование.
Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени),
если должник не несет ответственности за исполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства (статья 222).
Статья 188. Форма соглашения о неустойке
Соглашение о неустойке (штрафе, пене) должно быть совершено в
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность соглашения о неустойке (штрафе, пене).
Статья 189. Неустойка и убытки
Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
установлена неустойка (штраф, пеня), то убытки возмещаются в
части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней).
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда
допускается взыскание только неустойки (штрафа, пени), но не
убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
неустойки (штрафа, пени); когда по выбору кредитора могут быть
взысканы либо неустойка (штраф, пеня), либо убытки.
Статья 190. Уменьшение неустойки
Если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика
по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку
(штраф, пеню). При этом должны быть приняты во внимание степень
выполнения обязательства должником; имущественное положение
граждан, участвующих в обязательстве; не только имущественный, но
и всякий иной, заслуживающий уважения, интерес кредитора.
Арбитражный суд или третейский суд в исключительных случаях
вправе, с учетом заслуживающих внимания интересов должника и
кредитора, уменьшить неустойку (штраф, пеню), подлежащую уплате
социалистической организации.
Статья 191. Обязанность должника, уплатившего неустойку,
исполнить обязательство в натуре
Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай
просрочки или иного ненадлежащего исполнения обязательства, не
освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, кроме
случаев, когда плановое задание, на котором основано обязательство
между социалистическими организациями, утратило силу.
Статья 192. Залог
В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право, в случае
неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства,
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества
преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, указанными
в законодательстве Союза ССР и Гражданском процессуальном кодексе
РСФСР.
Залог может обеспечивать лишь действительное требование. Если
иное не указано в законе или договоре, залог обеспечивает
требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения:
в частности, проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой
исполнения, неустойку (штраф, пеню), а также возмещение расходов
по взысканию.
Залог возникает в силу договора или закона.
Статья 193. Залогодатель
Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.
Залогодатель должен быть собственником закладываемого имущества
или иметь право оперативного управления им.
Статья 194. Предмет залога
Предметом залога может быть всякое имущество, за исключением
того, на которое не может быть обращено взыскание в силу статей
98, 101 и 104 настоящего Кодекса.
Перечень предметов, не принимаемых в залог ломбардами,
устанавливается Советами Министров автономных республик,
исполнительными комитетами краевых, областных, Московского и
Ленинградского городских Советов народных депутатов (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 195. Договор о залоге
В договоре о залоге должно быть указано наименование и место
жительства (место нахождения) сторон, опись, оценка и место
нахождения закладываемого имущества, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.
Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.
Договор о залоге жилого дома должен быть заключен в форме,
предусмотренной статьей 239 настоящего Кодекса.
Залог имущества в ломбарде оформляется выдачей ломбардом
залогового билета.
Несоблюдение правил настоящей статьи влечет недействительность
договора о залоге.
Статья 196. Передача заложенного имущества залогодержателю
Заложенное имущество, за исключением строений, передается
залогодержателю, если иное не установлено законом или договором.
Статья 197. Момент возникновения права залога
Право залога возникает в отношении жилых домов - с момента
регистрации договора (статьи 195 и 239), в отношении другого
имущества - с момента передачи этого имущества залогодержателю, а
если по закону или договору оно не подлежит передаче, то с момента
заключения договора.
Статья 198. Содержание заложенного имущества
Залогодержатель, которому передано заложенное имущество, обязан
надлежащим образом его содержать. Он отвечает за сохранность
имущества, если не докажет, что утрата или порча этого имущества
произошла не по его вине.
Ломбард обязан страховать за счет залогодателя принятое в залог
имущество в полной сумме его стоимости по оценке, произведенной
при принятии имущества в залог по согласованию сторон, а изделия
из драгоценных металлов - по государственным расценкам.
Залогодержатель не имеет права пользоваться заложенным
имуществом, если иное не предусмотрено законом или договором.
Статья 199. Истребование заложенного имущества
Заложенное имущество, выбывшее из владения залогодержателя или
должника, у которого оно было оставлено (статья 196), может быть
истребовано залогодержателем в соответствии со статьей 157
настоящего Кодекса.
Статья 200. Обращение взыскания залогодержателем на
имущество должника
В случае неисполнения должником обеспеченного залогом
обязательства удовлетворение требования кредитора из стоимости
заложенного имущества производится, если иное не установлено
законом, по решению суда, арбитражного суда или третейского суда.
Если сумма, вырученная от продажи заложенного имущества,
недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он имеет
право, при отсутствии иного указания в законе или в договоре,
получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не
пользуясь преимуществом, основанным на праве залога.
В случае непогашения в установленный срок ссуды, обеспеченной
залогом имущества в ломбарде, ломбард по истечении льготного
месячного срока продает это имущество государственным или
кооперативным организациям по действительной стоимости, но не ниже
установленной оценки (статья 195).
В случае гибели заложенного имущества, если оно было
застраховано, залогодержатель имеет право преимущественного
удовлетворения из страхового возмещения.
Статья 201. Прекращение права залога
Право залога прекращается:
1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
2) в случае гибели заложенного имущества;
3) в случае приобретения залогодержателем права собственности
на заложенное имущество или права оперативного управления им;
4) в случае принудительной продажи заложенного имущества.
О прекращении права залога жилого дома должна быть сделана по
требованию заинтересованного лица отметка в реестре, в котором был
зарегистрирован договор о залоге этого жилого дома (статьи 195 и
239).
Статья 202. Сохранение права залога при переходе
имущества к другому собственнику
В случае перехода права собственности на заложенное имущество
или права оперативного управления им от залогодателя к другому
лицу залоговое право сохраняет силу.
Статья 203. Поручительство
По договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего
обязательства полностью или в части.
Поручительством может обеспечиваться лишь действительное
требование.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора
поручительства.
Статья 204. Ответственность поручителя
В случае неисполнения обязательства должник и поручитель
отвечают перед кредитором как солидарные должники, если иное не
установлено договором поручительства.
Поручитель отвечает в том же объеме, как и должник, в
частности, за уплату процентов, за возмещение убытков, за уплату
неустойки, если иное не установлено договором поручительства.
Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед
кредитором солидарно, если иное не установлено договором
поручительства.
Статья 205. Права и обязанности поручителя в случае
предъявления к участию в деле
Если к поручителю предъявлен иск, он обязан привлечь должника к
участию в деле.
В противном случае должник имеет право выдвинуть против
обратного требования поручителя (статья 206) все возражения,
которые он имел против кредитора.
Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора все
возражения, которые мог бы представить должник. Поручитель не
теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от
них отказался или признал свое обязательство.
Статья 206. Права поручителя, исполнившего обязательство
К поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права
кредитора по этому обязательству.
Каждый из нескольких поручителей имеет право обратного
требования к должнику в размере уплаченной этим поручителем суммы.
По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить
поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и
передать права, обеспечивающие это требование.
Статья 207. Извещение поручителя об исполнении
обязательства должником
Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное
поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В
противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший
обязательство, сохраняет право обратного требования к должнику.
Должник в этом случае вправе взыскать с кредитора лишь
неосновательно полученное.
Статья 208. Прекращение поручительства
Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им
обязательства.
Поручительство прекращается также, если кредитор в течение трех
месяцев со дня наступления срока обязательства не предъявит иска к
поручителю. Если срок исполнения обязательства не указан или
определен моментом востребования, то при отсутствии иного
соглашения ответственность поручителя прекращается по истечении
года со дня заключения договора поручительства.
Статья 209. Задаток
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения.
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть
совершено в письменной форме.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая
задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение
договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана
уплатить другой стороне двойную сумму задатка.
Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора,
обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка,
поскольку в договоре не предусмотрено иное.
Статья 210. Гарантия
Правила статей 203, 205 и 208 настоящего Кодекса
распространяются на гарантии, выдаваемые одной организацией в
обеспечение погашения задолженности другой, если иное не
установлено законодательством Союза ССР и РСФСР.
Глава 18 УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРЕВОД
ДОЛГА
Статья 211. Уступка требования
Уступка требования кредитором другому лицу допускается,
поскольку она не противоречит закону или договору либо поскольку
требование не связано с личностью кредитора.
Не допускается уступка требования о возмещении вреда,
вызванного повреждением здоровья или причинением смерти.
К приобретению требования переходят права, обеспечивающие
исполнение обязательства.
Статья 212. Обязанности и ответственность кредитора,
уступившего требование
Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать
ему документы, удостоверяющие право требования.
Первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором за
недействительность переданного ему требования, но не отвечает за
неисполнение этого требования должником, кроме случаев, когда
первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника
перед новым кредитором.
Статья 213. Исполнение обязательства первоначальному
кредитору при отсутствии уведомления об уступке
требования
Если должник не был уведомлен о состоявшейся уступке
требования, то исполнение обязательства первоначальному кредитору
признается исполнением надлежащему кредитору.
Статья 214. Возражения должника против требования нового
кредитора
Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора все
возражения, которые он имел против первоначального кредитора к
моменту получения уведомления об уступке требования.
Статья 215. Перевод долга
Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь
с согласия кредитора.
Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора все
возражения, основанные на отношениях между кредитором и
первоначальным должником.
Поручительство и установленный третьим лицом залог прекращаются
с переводом долга, если поручитель или залогодатель не выразили
согласия отвечать за нового должника.
Статья 216. Форма уступки требования и перевода долга
Уступка требования и перевод долга, основанных на сделке,
совершенной в письменной форме, должны быть совершены в письменной
форме.
Глава 19 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 217. Последствия неисполнения обязательства
передать индивидуально-определенную вещь
В случае неисполнения обязательства передать
индивидуально-определенную вещь в собственность, в оперативное
управление или в пользование кредитору последний вправе требовать
отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору. Это право
отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему
однородное право. Если вещь еще не передана, преимущество имеет
тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло
раньше, а если это невозможно, то тот, кто раньше предъявил иск.
Статья 218. Последствия неисполнения обязательства
выполнить определенную работу
В случае неисполнения должником обязательства выполнить
определенную работу кредитор вправе выполнить эту работу за счет
должника, поскольку иное не вытекает из закона или договора, либо
требовать возмещения убытков.
Статья 219. Обязанность должника возместить убытки
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства должником он обязан возместить кредитору причиненные
этим убытки.
Под убытками разумеются расходы, произведенные кредитором,
утрата или повреждение его имущества, а также не полученные
кредитором доходы, которые он получил бы, если бы обязательство
было исполнено должником.
Возмещение убытков в случаях, когда за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка
(штраф, пеня), определяется правилами статьи 189 настоящего
Кодекса.
Статья 220. Ограничение размера ответственности по
обязательствам
По отдельным видам обязательств законодательством Союза ССР и
РСФСР может быть установлена ограниченная ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Не допускается соглашение между социалистическими организациями
об ограничении их ответственности, если размер ответственности для
данного вида обязательств точно определен законом.
Статья 221. Обязанность должника, возместившего убытки,
исполнить обязательство в натуре
Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательства, не освобождает должника от исполнения обязательства
в натуре, кроме случаев, когда плановое задание, на котором
основано обязательство между социалистическими организациями,
утратило силу.
Статья 222. Вина как условие ответственности за нарушение
обязательства
Лицо, не исполнившее обязательств либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет имущественную ответственность лишь при
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев,
предусмотренных законом или договором. Отсутствие вины
доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Статья 223. Ответственность должника за действия третьих лиц
Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьими лицами, на которых было возложено его
исполнение (статья 171), если законодательством Союза ССР или
РСФСР не предусмотрено, что ответственность несет непосредственный
исполнитель.
Статья 224. Вина кредитора
Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло по вине обеих сторон, суд, арбитражный суд или
третейский суд соответственно уменьшает размер ответственности
должника. Суд, арбитражный суд или третейский суд вправе также
уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно
или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не
принял мер к их уменьшению. Правила настоящей статьи
соответственно применяются и в случаях, когда должник в силу
закона или договора (статья 222) несет имущественную
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства независимо от своей вины.
Статья 225. Просрочка должника
Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за
убытки, причиненные просрочкой, и за случайно наступившую во время
просрочки невозможность исполнения.
Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес
для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и
требовать возмещения убытков. В отношениях между социалистическими
организациями отказ от принятия просроченного исполнения
допускается только в случаях и на условиях, установленных законом
или договором.
Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может
быть исполнено вследствие просрочки кредитора (статья 227).
Статья 226. Просрочка должника по денежному
обязательству
Должник, просрочивший исполнение денежного обязательства,
обязан уплатить за время просрочки три процента годовых с
просроченной суммы, если законом или договором не установлен иной
размер процентов.
По денежным обязательствам между социалистическими
организациями должник обязан платить кредитору за каждый день
просрочки проценты (пеню) в размере, установленном
законодательством Союза ССР.
Статья 227. Просрочка кредитора
Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять
предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил
действий, до совершения которых должник не мог исполнить своего
обязательства.
Кредитор считается просрочившим в случаях, указанных в статье
228 настоящего Кодекса.
Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение
причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что
просрочка не вызвана умыслом либо неосторожностью его самого или
тех лиц, на которых в силу закона или поручения кредитора было
возложено принятие исполнения.
По денежному обязательству должник не обязан платить проценты
за время просрочки кредитора.
Глава 20 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 228. Прекращение обязательства исполнением
Исполнение, произведенное надлежащим образом, прекращает
обязательство.
Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника
выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в части.
При исполнении сделок между государственными, кооперативными и
другими общественными организациями или между этими организациями
и гражданами, совершенных в устной форме (статья 43, пункт 1
статьи 44), организация, оплатившая товары или услуги, должна
получить от другой стороны документ, удостоверяющий уплату денег и
ее основание.
Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства
долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен
вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на
это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена
надписью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового
документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное,
прекращение обязательства.
При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ
или отметить в расписке невозможность его возвращения должник
вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается
просрочившим(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 229. Прекращение обязательства зачетом
Обязательство прекращается зачетом встречного однородного
требования, срок которого наступил либо срок которого не указан
или определен моментом востребования.
Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Статья 230. Недопустимость зачета
Не допускается зачет требований:
1) по которым истек срок исковой давности;
2) о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или
причинением смерти;
3) о пожизненном содержании (статья 253);
4) в иных случаях, предусмотренных законом.
Статья 231. Зачет при уступке требования
В случае уступки требования (статья 211) должник вправе зачесть
против требования нового кредитора свое требование к прежнему
кредитору, если срок требования должника наступил до получения им
уведомления об уступке требования, либо этот срок не указан или
определен моментом востребования.
Статья 232. Прекращение обязательства совпадением должника и
кредитора в одном лице
Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в
одном лице.
Статья 233. Прекращение обязательства соглашением сторон
Обязательство прекращается соглашением сторон, в частности,
соглашением о замене одного обязательства другим между теми же
лицами.
Прекращение обязательства между социалистическими организациями
соглашением сторон, в частности, соглашением о замене другим
обязательством, допускается, поскольку это не противоречит актам
планирования народного хозяйства.
Статья 234. Прекращение или изменение обязательства
вследствие изменения плана
Обязательство между социалистическими организациями подлежит
прекращению или изменению сторонами в установленном порядке в
случаях, когда акты планирования народного хозяйства, на которых
обязательство основано, изменены распоряжением, обязательным для
обеих сторон.
Статья 235. Прекращение обязательства невозможностью
исполнения
Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она
вызвана обстоятельством, за которое должник не отвечает (статья
222).
Статья 236. Прекращение обязательства смертью гражданина или
ликвидацией юридического лица
Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не
может быть произведено без личного участия должника.
Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение
предназначено лично для кредитора.
Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица
(должника или кредитора).
Законодательством Союза ССР или РСФСР исполнение обязательства
ликвидированного юридического лица может быть возложено на другое
юридическое лицо.
2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 21 КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Статья 237. Договор купли-продажи
По договору купли-продажи продавец обязуется передать имущество
в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять
имущество и уплатить за него определенную денежную сумму.
Если покупателем является государственная организация или иная
организация, указанная в статье 93<1> настоящего Кодекса, то у нее
возникает право оперативного управления имуществом (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 238. Договор купли-продажи жилого дома
Жилой дом (или часть его), находящийся в личной собственности
гражданина или у совместно проживающих супругов и их
несовершеннолетних детей, может быть предметом купли-продажи с
соблюдением правил статьи 106 настоящего Кодекса, а также при
условии, чтобы собственником не продавалось более одного дома (или
части одного дома) в течение трех лет, кроме случая продажи,
предусмотренного статьей 107 настоящего Кодекса.
Статья 239. Форма договора купли-продажи жилого дома
Договор купли-продажи жилого дома (части дома), находящегося в
городе, рабочем, курортном или дачном поселке, должен быть
нотариально удостоверен, если хотя бы одной из сторон является
гражданин, и зарегистрирован в исполнительном комитете районного,
городского Совета народных депутатов.
Договор купли-продажи жилого дома (части дома), находящегося в
сельском населенном пункте, должен быть совершен в письменной
форме и зарегистрирован в исполнительном комитете сельского Совета
народных депутатов.
Правила настоящей статьи применяются также к договорам
купли-продажи дач. Несоблюдение правил настоящей статьи влечет
недействительность договора (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 239<1>. Форма заключаемого между гражданами
договора купли-продажи строительных
материалов
Заключаемый между гражданами договор купли-продажи строительных
материалов должен быть нотариально удостоверен, кроме случаев,
когда продавец передает покупателю имущество вместе с документом о
его приобретении в торговой или иной организации.
Несоблюдение этого требования влечет применение правил,
предусмотренных статьей 48 настоящего Кодекса (введена Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 г. - Ведомости
Совета РСФСР, 1986, N 23, ст. 638).
Статья 240. Цена
Продажа товаров государственными, кооперативными и другими
общественными организациями производится по установленным
государственным ценам, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Союза ССР и в установленных им пределах -
законодательством РСФСР.
Продажа колхозами излишков сельскохозяйственной продукции, не
покупаемых государством, а также продажа гражданами своего
имущества производится по ценам, устанавливаемым соглашением
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Союза ССР и
РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая
1986 г. и от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 9, ст. 250).
Статья 241. Обязанность продавца предупредить покупателя о
правах третьих лиц на продаваемую вещь
При заключении договора продавец обязан предупредить покупателя
о всех правах третьих лиц на продаваемую вещь (правах нанимателя,
праве залога, пожизненного пользования и т. п.). Неисполнение
этого правила дает покупателю права требовать уменьшения цены либо
расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 242. Обязанность продавца сохранять проданную вещь
Когда право собственности или право оперативного управления
переходит к покупателю ранее передачи вещи (статья 135), продавец
обязан до передачи сохранять вещь, не допуская ее ухудшения.
Необходимые для этого издержки покупатель обязан возместить
продавцу, если это предусмотрено договором.
Статья 243. Последствия неисполнения продавцом
обязанности передать вещь
Если продавец в нарушение договора не передает покупателю
проданную вещь, покупатель вправе требовать передачи ему проданной
вещи и возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо
отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 244. Последствия отказа покупателя принять
купленную вещь или оплатить ее стоимость
Если покупатель в нарушение договора откажется признать
купленную вещь или уплатить за нее установленную цену, продавец
вправе требовать принятия вещи покупателем и уплаты цены, а также
возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо
отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 245. Качество проданной вещи
Качество проданной вещи должно соответствовать условиям
договора, а при отсутствии указаний в договоре - обычно
предъявляемым требованиям.
Вещь, продаваемая торговой организацией, должна соответствовать
стандарту, техническим условиям или образцам, установленным для
вещей этого рода, если иное не вытекает из характера данного вида
купли-продажи (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 246. Права покупателя в случае продажи ему вещи
ненадлежащего качества
Покупатель, которому продана вещь ненадлежащего качества, если
ее недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору
потребовать:
либо замены вещи, определенной в договоре родовыми признаками,
вещью надлежащего качества;
либо соразмеренного уменьшения покупной цены;
либо безвозмездного устранения недостатков вещи продавцом или
возмещения расходов покупателя на их исправление;
либо расторжения договора с возмещением покупателю убытков.
Порядок осуществления этих прав лицом, купившим вещь в
розничном торговом предприятии, определяется законодательством
Союза ССР и Советом Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 247. Сроки предъявления претензий в связи с
недостатками проданной вещи
Сроки, в течение которых может быть заявлена претензия по
поводу недостатков проданной вещи, устанавливаются
законодательством Союза ССР и РСФСР.
Если недостатки проданной вещи не были оговорены продавцом до
передачи вещи покупателю, покупатель вправе предъявить продавцу
претензию по поводу этих недостатков немедленно по обнаружении их,
не позже шести месяцев со дня передачи вещи, а по поводу
недостатков строения - не позже одного года со дня передачи
строения во владение покупателя. Если день передачи строения
установить невозможно или если строение находилось во владении
покупателя до заключения договора купли-продажи, - со дня
заключения договора.
Советом Министров РСФСР могут быть установлены иные сроки для
заявления претензий о недостатках вещей, проданных розничными
торговыми организациями (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 248. Претензии по поводу недостатков вещи,
проданной с гарантийным сроком
В случаях, когда для вещей, продаваемых через розничные
торговые организации, установлены в соответствии со статьей 263
настоящего Кодекса гарантийные сроки, эти сроки исчисляются со дня
розничной продажи. Покупатель в течение гарантийного срока может
предъявить продавцу претензию по поводу недостатков проданной
вещи, препятствующих ее нормальному использованию.
Продавец обязан обеспечить безвозмездно устранение недостатков
вещи, либо заменить ее вещью надлежащего качества, либо принять ее
обратно с возвратом покупателю уплаченной за нее суммы, если не
докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения покупателем
правил пользования вещью или хранения.
Если для предъявления претензий по поводу недостатков проданной
вещи установлен гарантийный срок менее продолжительный, чем сроки,
указанные в статье 247 настоящего Кодекса, применяются сроки,
предусмотренные статьей 247 настоящего Кодекса.
Статья 249. Сроки давности по иску о недостатках
проданной вещи
Иск по поводу недостатков проданной вещи может быть предъявлен
не позднее шести месяцев со дня заявления претензии, а если
претензия не заявлена или время ее заявления установить
невозможно, - со дня истечения сроков, предусмотренных для
предъявления претензий по поводу этих недостатков (статьи 247 и
248), если иное не установлено законодательством Союза ССР (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 250. Обязанность продавца в случае предъявления к
покупателю иска об изъятии вещи
Если третье лицо по основанию, возникшему до продажи вещи,
предъявит к покупателю иск об изъятии ее, покупатель обязан
привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в
это дело на стороне покупателя.
Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает
продавца от ответственности перед покупателем, если продавец
докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить
изъятие проданной вещи у покупателя.
Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не
принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность
ведения дела покупателем.
Статья 251. Ответственность продавца в случае отсуждения вещи
у покупателя
Если в силу решения суда, арбитражного суда или третейского
суда проданная вещь изъята у покупателя, продавец обязан
возместить покупателю понесенные убытки (в ред. - Закона
Российской Федерации от 24.06.92 г. N 3119-1 - Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966).
Соглашение сторон об устранении или ограничении ответственности
продавца недействительно, если продавец, зная о существовании прав
третьего лица на продаваемую вещь, не предупредил об этом
покупателя.
Статья 252. Продажа товаров в кредит
Товары длительного пользования могут продаваться гражданам
розничными торговыми предприятиями в кредит (с рассрочкой платежа)
в случаях и порядке, устанавливаемых законодательством Союза ССР И
Советом Министров РСФСР.
Продажа товаров в кредит производится по ценам, действующим на
день продажи. Последующее изменение цен на проданные в кредит
товары не влечет за собой перерасчета.
Право собственности на товары, продаваемые в кредит, возникает
у покупателя в соответствии с правилами статьи 135 настоящего
Кодекса (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 253. Купля-продажа жилого дома с условием
пожизненного содержания продавца
По договору купли-продажи жилого дома с условием пожизненного
содержания продавца, являющегося лицом нетрудоспособным по
возрасту или состоянию здоровья, продавец передает в собственность
покупателя жилой дом или часть его, а покупатель обязуется в
уплату покупной цены предоставлять продавцу до конца его жизни
материальное обеспечение в натуре - в виде жилища, питания, ухода,
в необходимой помощи.
Покупатель по договору купли-продажи жилого дома с условием
пожизненного содержания продавца при случайной гибели дома несет
обязанности, принятые им на себя по этому договору.
Отчуждение дома покупателем при жизни продавца не допускается.
Статья 254. Прекращение договора купли-продажи дома,
проданного с условием пожизненного содержания
продавца
Договор купли-продажи жилого дома с условием пожизненного
содержания продавца может быть расторгнут:
по требованию продавца, если покупатель не исполняет
обязанностей, принятых им на себя по этому договору;
по требованию покупателя, если по не зависящим от него
обстоятельствам его материальное положение изменилось настолько,
что он не в состоянии предоставлять продавцу обусловленное
содержание, либо если продавец полностью восстановил свою
трудоспособность.
В случае смерти покупателя при жизни продавца договор
прекращается.
Если договор прекращается по указанным выше основаниям, дом
должен быть возвращен продавцу. Расходы по содержанию продавца,
произведенные покупателем до расторжения договора, не возмещаются.
Однако, если расторжение договора вызвано восстановлением
трудоспособности продавца, последний не вправе требовать возврата
дома и сохраняет лишь право пожизненного безвозмездного
пользования помещением, предоставленным ему по договору.
Глава 22 МЕНА
Статья 255. Договор мены
По договору мены между сторонами производится обмен одного
имущества на другое.
К договору мены применяются соответственно правила статей
237-239<1> и 241-251 настоящего Кодекса. При этом каждый из
участвующих в договоре мены считается продавцом имущества, которое
он дает, и покупателем имущества, которое он получает.
Договор мены, в котором одной или обеими сторонами являются
государственные организации, может быть заключен лишь в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1986, N 23, ст. 638).
Глава 23 ДАРЕНИЕ
Статья 256. Договор дарения
По договору дарения одна сторона передает безвозмездно другой
стороне имущество в собственность.
Договор дарения считается заключенным в момент передачи
имущества.
Дарение гражданином имущества государственной, кооперативной
или другой общественной организации может быть обусловлено
использованием этого имущества для определенной общественно
полезной цели (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 257. Форма договора дарения
Договор дарения на сумму свыше пятисот рублей и договор дарения
валютных ценностей на сумму свыше пятидесяти рублей должны быть
нотариально удостоверены.
Договор дарения гражданином имущества государственной,
кооперативной или другой общественной организации заключается в
простой письменной форме.
Договоры дарения жилого дома и строительных материалов должны
быть заключены в форме, установленной соответственно статьями 239
и 239<1> настоящего Кодекса (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 3 февраля 1977 г., от 28 мая 1986 г. и от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 6,
ст. 129; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 9, ст. 250).
Глава 24 ПОСТАВКА
Статья 258. Договор поставки
По договору поставки организация-поставщик обязуется передать в
определенные сроки или срок организации-покупателю (заказчику) в
собственность (в оперативное управление) определенную продукцию
согласно обязательному для обеих организаций плановому акту
распределения продукции; организация-покупатель обязуется принять
продукцию и оплатить ее по установленным ценам.
Договором поставки является также и заключаемый между
организациями по их усмотрению договор, по которому поставщик
обязуется передать покупателю продукцию, не распределяемую в
плановом порядке, в срок, не совпадающий с моментом заключения
договора.
Поставка продукции без заключения договора производится лишь в
случаях, установленных Советом Министров СССР или Советом
Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Статья 259. Недопоставка или невыборка продукции
Количество продукции, недопоставленное поставщиком или
невыбранное покупателем в обусловленный срок, должно быть
поставлено (выбрано) в порядке и в сроки, предусмотренные
Положениями о поставках, Особыми условиями поставки отдельных
видов продукции (статья 265) или договором.
Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия
продукции, поставка которой просрочена, если в договоре не
предусмотрено иное. Продукцию, отгруженную поставщиком до
получения уведомления покупателя, последний обязан принять и
оплатить.
Статья 260. Ассортимент поставляемой продукции
Продукция должна быть поставлена в ассортименте,
предусмотренном договором.
Поставка продукции одних видов, входящих в данный ассортимент,
в большем количестве, чем предусмотрено договором, не
засчитывается в покрытие недопоставки продукции других видов,
кроме случаев, когда такая поставка произведена с согласия
покупателя.
За недопоставку продукции отдельных видов, входящих в
ассортимент, поставщик уплачивает установленную неустойку, хотя бы
в срок, предусмотренный договором, поставка по общей стоимости
продукции была выполнена.
Статья 261. Качество поставляемой продукции
Качество поставляемой продукции должно соответствовать
стандартам, техническим условиям или образцам. В договоре может
быть предусмотрена поставка продукции более высокого качества по
сравниванию со стандартами, утвержденными техническими условиями
или образцами.
В случае поставки продукции более низкого качества, чем
требуемое стандартом, утвержденными техническими условиями или
образцом, покупатель обязан отказаться от принятия и оплаты
продукции, а если продукция уже оплачена покупателем, то внесенная
им сумма подлежит возврату.
Однако, если недостатки поставленной продукции могут быть
устранены без возврата ее поставщику, покупатель вправе
потребовать от поставщика устранения недостатков в месте
нахождения продукции либо устранить их своими средствами, но за
счет поставщика.
Если поставленная продукция соответствует стандартам или
техническим условиям, но окажется более низкого сорта, чем было
обусловлено, то покупатель имеет право принять продукцию с оплатой
по цене, установленной для продукции соответствующего сорта, или
отказаться от принятий и оплаты продукции (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 262. Срок давности по искам о недостатках
поставленной продукции
Для исков, вытекающих из поставки продукции ненадлежащего
качества, устанавливается шестимесячный срок давности со дня
установления покупателем в надлежащем порядке недостатков
поставленной ему продукции.
Статья 263. Сроки предъявления претензий в связи с
недостатками поставленной продукции
Сроки и порядок установления покупателем недостатков
поставленной ему продукции, которые не могли быть обнаружены при
обычной ее приемке, и предъявления поставщику претензий,
вытекающих из поставки продукции ненадлежащего качества,
определяются законодательством Союза ССР.
В отношении продукции, предназначенной для длительного
пользования или хранения, стандартами или техническими условиями
могут предусматриваться более длительные сроки для установления
покупателем в надлежащем порядке указанных недостатков
(гарантийные сроки) с последующим предъявлением поставщику
претензионных требований об устранении этих недостатков, или о
замене продукции. Поставщик обязан безвозмездно исправить
недостатки продукции, на которую установлен гарантийный срок, или
заменить ее, если не докажет, что недостатки возникли вследствие
нарушения покупателем правил пользования продукцией или хранения
ее.
Договорами могут устанавливаться гарантийные сроки, если они не
предусмотрены стандартами или техническими условиями, а также
гарантийные сроки более продолжительные, чем предусмотренные
стандартами или техническими условиями.
В отношении товаров народного потребления, продаваемых через
розничные торговые организации, гарантийный срок исчисляется со
дня розничной продажи вещи (статья 248) (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 264. Комплектность поставляемой продукции
Продукция должна поставляться комплектно, в соответствии с
требованиями стандартов, технических условий или прейскурантов. В
договоре может быть предусмотрена поставка продукции с
дополнительными к комплекту изделиями (частями) либо без отдельных
ненужных покупателю изделий (частей), входящих в комплект. Если
комплектность не определена стандартом, утвержденными техническими
условиями или прейскурантом, она в необходимых случаях может
определяться договором.
В случае поставки некомплектной продукции покупатель обязан
потребовать доукомплектования продукции или замены некомплектной
продукции комплектной и впредь до ее укомплектования или замены
отказаться от ее оплаты, а если продукция уже оплачена,
потребовать возврата уплаченных за нее сумм.
При неукомплектовании поставщиком продукции в установленный по
соглашению сторон срок покупатель вправе отказаться от продукции
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1969 г.
и от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969,
N 23, ст. 783; 1987, N 9, ст. 250).
Статья 265. Положения о поставках и Особые условия поставок
Договоры поставки заключаются и исполняются в соответствии с
Положениями о поставках, утверждаемыми Советом Министров СССР, и
Особыми условиями поставки отдельных видов продукции,
утверждаемыми в порядке, установленном Советом Министров СССР, а в
предусмотренных им случаях - Советом Министров РСФСР.
Статья 266. Ответственность за нарушение договора поставки
В соответствии с Положениями и Особыми условиями, указанными в
статье 265 настоящего Кодекса, взыскиваются неустойка (штраф,
пеня) и убытки за нарушение обязанностей по договору поставки.
В случаях поставки продукции ненадлежащего качества или
некомплектной покупатель взыскивает с поставщика установленную
неустойку (штраф) и, кроме того, причиненные такой поставкой
убытки без зачета неустойки (штрафа).
Глава 25<1> ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАКУПКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ У КОЛХОЗОВ,
СОВХОЗОВ И ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВ
Статья 267. Договор контрактации сельскохозяйственной
продукции
Государственная закупка сельскохозяйственной продукции у
колхозов и совхозов осуществляется по договорам контрактации,
которые заключаются на основе государственных заказов на поставку
государству сельскохозяйственной продукции и планов развития
сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах.
Законодательством Союза ССР могут быть предусмотрены случаи
государственной закупки сельскохозяйственной продукции по
договорам контрактации и у других хозяйств (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. и от 5
января 1988 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст.
250; 1988, N 1, ст. 1).
Статья 268. Содержание договора контрактации
В договорах контрактации должны предусматриваться:
количество (по видам продукции), качество, сроки, порядок и
условия доставки и места сдачи сельскохозяйственной продукции;
обязанность заготовительных организаций и предприятий
своевременно принять продукцию и оплатить ее по установленным
ценам, а также сроки и размеры выдачи денежных авансов колхозам;
обязанности по оказанию колхозам, совхозам и другим хозяйствам
помощи в организации производства сельскохозяйственной продукции и
ее транспортировки на приемные пункты и предприятия;
взаимная имущественная ответственность сторон в случае
неисполнения ими обязанностей.
Типовые договоры контрактации утверждаются в порядке,
устанавливаемом Советом Министров СССР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
-------------------------------------------
<1> Наименование главы 25 - ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250.
Глава 26 ЗАЕМ
Статья 269. Договор займа
По договору займа одна сторона (займодавец) передает другой
стороне (заемщику) в собственность (в оперативное управление)
деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное
количество вещей того же рода и качества.
Договор займа на сумму свыше пятидесяти рублей должен быть
совершен в письменной форме.
Договор займа считается заключенным в момент передачи денег или
вещей (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 270. Проценты по договору займа
Взимание процентов по договору займа допускается только в
случаях, установленных законодательством Союза ССР, а также по
заемным операциям касс взаимопомощи и ломбардов (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 271. Оспаривание договора займа
Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им
от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в
договоре.
В тех случаях, когда договор займа должен быть получен в
письменной форме (статья 269), оспаривание его по безденежности
путем свидетельских показаний не допускается, за исключением
случаев уголовно наказуемых деяний.
Статья 272. Заемные операции банков и государственных
трудовых сберегательных касс
Заемные операции банков и государственных трудовых
сберегательных касс регулируются законодательством Союза ССР.
Статья 273. Заемные операции ломбардов
Ломбарды выдают гражданам ссуды, обеспечиваемые залогом
предметов домашнего потребления и личного пользования (статьи
192-202).
Предельный размер и число ссуд, которые могут быть выданы
одному лицу, а также сроки, на которые выдаются ссуды,
определяются Типовым уставом ломбарда, утверждаемым Советом
Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Статья 274. Заемные операции касс взаимопомощи и фондов
творческих союзов
Кассы взаимопомощи при профсоюзных комитетах предприятий,
учреждений, организаций выдают рабочим и служащим долгосрочные
ссуды. Кассы взаимопомощи в колхозах выдают ссуды колхозникам.
Фонды творческих союзов выдают ссуды работникам литературы и
искусства.
Кассы взаимопомощи пенсионеров при отделах социального
обеспечения исполнительных комитетов районных, городских, районных
в городах Советов народных депутатов выдают долгосрочные и
кратковременные ссуды пенсионерам.
Сроки и условия выдачи ссуд определяются типовыми (примерными)
уставами касс взаимопомощи и уставами фондов творческих союзов (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 27 ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ
Статья 275. Договор имущественного найма
По договору имущественного найма наймодатель обязуется
предоставить нанимателю имущество во временное пользование за
плату.
Статья 276. Форма договора имущественного найма
Договор имущественного найма между гражданами на срок более
одного года должен быть заключен в письменной форме.
Статья 277. Срок договора имущественного найма
Срок договора имущественного найма не должен превышать десяти
лет.
Срок заключенного между государственными, кооперативными и
другими общественными организациями договора найма строения или
нежилого помещения не должен превышать пяти лет, а договор найма
оборудования и иного имущества - одного года.
Срок договора найма предметов домашнего обихода, музыкальных
инструментов, спортивного инвентаря, легковых автомобилей и
другого имущества личного пользования, предоставляемых гражданину
государственной, кооперативной или другой общественной
организацией (бытовой прокат), не должен превышать срока,
установленного соответствующим типовым договором бытового проката
(статья 294).
При заключении договора на более длительный, чем указано выше,
срок договора считается заключенным соответственно на десять лет,
на пять лет, на один год или срок, установленный типовым договором
бытового проката (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Статья 278. Заключение договора имущественного найма без
указания срока
Если договор имущественного найма заключен без указания срока,
он считается заключенным на неопределенный срок, и каждая из
сторон вправе отказаться от договора во всякое время, предупредив
об этом другую сторону за один месяц, а при найме строений или
нежилых помещений - за три месяца.
Если ни одна из сторон по договору имущественного найма,
заключенному между государственными, кооперативными или другими
общественными организациями без указания срока, не отказалась от
договора до истечения сроков, указанных в части второй статьи 277
настоящего Кодекса, договор по истечении этих сроков считается
прекращенным.
Договор бытового проката, заключенный без указания срока,
считается заключенным на срок, установленный соответствующим
типовым договором бытового проката (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 279. Продолжение пользования имуществом после
истечения срока договора
Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны
наймодателя, договор считается возобновленным на неопределенный
срок, и каждая из сторон вправе в любое время отказаться от
договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при
найме строений или нежилых помещений - за три месяца.
К договорам между государственными, кооперативными и другими
общественными организациями, а также к договорам бытового проката
это правило не применяется (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 280. Преимущественное право социалистической
организации на возобновление договора найма
Государственная, кооперативная или другая общественная
организация, надлежащим образом выполнявшая принятые на себя по
договору найма обязательства, по окончании действия договора имеет
преимущественное перед другими лицами право на возобновление
договора (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 281. Предоставление имущества нанимателю
Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в
состоянии, соответствующем условиям договора и назначению
имущества.
Организация, заключающая договор бытового проката, обязана в
присутствии нанимателя проверить исправность сдаваемого внаем
имущества.
Наймодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были
им оговорены при заключении договора.
Статья 282. Последствия непредоставления имущества
нанимателю
Если наймодатель не предоставляет в пользование нанимателя
сданное внаем имущество, наниматель вправе истребовать от него это
имущество (статья 217) и потребовать возмещения убытков,
причиненных задержкой исполнения, либо со своей стороны отказаться
от договора и взыскать убытки, причиненные его неисполнением.
Статья 283. Пользование нанятым имуществом
Наниматель обязан пользоваться имуществом в соответствии с
договором и назначением имущества.
Статья 284. Обязанность наймодателя по содержанию сданного
внаем имущества
Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт
сданного внаем имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Неисполнение наймодателем этой обязанности дает нанимателю
право либо произвести капитальный ремонт, предусмотренный
договором или вызываемый неотложной необходимостью, и взыскать с
наймодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет наемной платы,
либо расторгнуть договор (статья 290) и взыскать убытки,
причиненные его неисполнением.
Статья 285. Обязанности нанимателя по содержанию нанятого
имущества
Наниматель обязан поддерживать нанятое имущество в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, если иное не
установлено законом или договором, и нести расходы по содержанию
имущества.
Статья 286. Плата за пользование нанятым имуществом
Наниматель обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом. Он вправе требовать соответственного уменьшения
наемной платы, если в силу обстоятельств, за которые наниматель не
отвечает, условия пользования, предусмотренные договором, или
состояние имущества существенно ухудшились.
Статья 287. Поднаем
Сдача нанимателем нанятого имущества в поднаем допускается лишь
с согласия наймодателя.
Сдача поднаем имущества, предоставленного нанимателю по
договору бытового проката, не допускается.
Статья 288. Сохранение силы договора найма при переходе
имущества к другому собственнику
При переходе права собственности на сданное внаем имущество от
наймодателя к другому лицу договор найма сохраняет силу для нового
собственника.
Договор найма сохраняет силу и при переходе имущества от одной
государственной организации (наймодателя) к другой.
Статья 289. Досрочное расторжение договора по требованию
наймодателя
Наймодатель может предъявить в суде, арбитражном суде или
третейском суде требование о досрочном расторжении договора найма:
1) если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с
договором или назначением имущества;
2) если наниматель умышленно или по неосторожности ухудшает
состояние имущества;
3) если наниматель не внес наемной платы в течение трех
месяцев, а по договору бытового проката - в течение одного месяца
со дня истечения срока платежа;
4) если наниматель не производит капитального ремонта в тех
случаях, когда по закону или по договору капитальный ремонт лежит
на обязанности нанимателя (в ред. - Закона Российской Федерации от
24.06.92 г. N 3119-1 - Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, N 34, ст. 1966).
Статья 290. Досрочное расторжение договора по требованию
нанимателя
Наниматель может предъявить в суде, арбитражном суде или
третейском суде требование о досрочном расторжении договора найма:
1) если наймодатель не производит лежащего на его обязанности
капитального ремонта имущества;
2) если имущество в силу обстоятельств, за которые наниматель
не отвечает, окажется в состоянии, негодном для пользования.
Наниматель вправе отказаться от договора бытового проката в
любое время (в ред. - Закона Российской Федерации от 24.06.92 г. N
3119-1 - Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966).
Статья 291. Возврат имущества наймодателю
При прекращении договора найма наниматель обязан вернуть
наймодателю имущество в том состоянии, в каком он его получил, с
учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном
договором.
Статья 292. Ответственность нанимателя за ухудшение
имущества
В случае допущенного нанимателем ухудшения нанятого имущества
он должен возместить наймодателю убытки, если не докажет, что
ухудшение имущества произошло не по его вине.
Статья 293. Улучшение имущества
В случае произведенного с разрешения наймодателя улучшения
нанятого имущества наниматель имеет право на возмещение
произведенных для этой цели необходимых расходов, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Произведенные нанимателем без разрешения наймодателя улучшения,
если они отделимы без вреда для имущества и если наймодатель не
согласится возместить их стоимость, могут быть изъяты нанимателем.
Стоимость улучшений, произведенных нанимателем без разрешения
наймодателя и неотделимых без вреда для имущества, возмещению не
подлежит.
Статья 294. Типовые договоры бытового проката
Типовые договоры по отдельным видам бытового проката
утверждаются Советом Министров РСФСР.
Отступления от условий типовых договоров, ограничивающие права
пользователей, недействительны.
Глава 28<1> НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Статья 295. Договор найма жилого помещения
Пользование жилым помещением в домах государственного и
общественного жилищного фонда осуществляется в соответствии с
договором найма жилого помещения, заключаемым между наймодателем -
жилищно-эксплуатационной организацией (а при отсутствии -
соответствующим предприятием, учреждением, организацией) и
нанимателем - гражданином, на имя которого выдан ордер.
Договор найма жилого помещения в домах, принадлежащих гражданам
на праве личной собственности, заключается нанимателем с
собственником дома.
Договор найма жилого помещения заключается, изменяется и
расторгается на условиях и в порядке, определяемых
законодательством Союза ССР, Жилищным кодексом РСФСР и другим
законодательством РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
--------------------------------------
<1> Статьи 296-341 утратили силу ( В ред. - Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 29 БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ
Статья 342. Договор безвозмездного пользования
имуществом
По договору безвозмездного пользования имуществом одна сторона
обязуется передать или передает имущество в безвозмездное
временное пользование другой стороне, а последняя обязуется
вернуть то же имущество.
К договору безвозмездного пользования имуществом соответственно
применяются правила статей 276, 279, 281 (часть первая), 283,
285-293 настоящего Кодекса.
Статья 343. Срок договора безвозмездного пользования имуществом
между социалистическими организациями
Срок договора безвозмездного пользования имуществом,
заключенного между социалистическими организациями, не должен
превышать одного года, поскольку законодательством Союза ССР или
РСФСР иное не установлено. Если договор заключен на более
длительный срок, он считается заключенным на один или на иной
установленный законом предельный срок.
Если такой договор заключен без указания срока, применяется
часть первая статьи 278 настоящего Кодекса. Если ни одна из сторон
не отказалась от договора до истечения одного года или иного
установленного законом предельного срока, договор по истечении
этого срока считается прекращенным.
Статья 344. Последствия непредоставления имущества в
безвозмездное пользование
Если социалистическая организация, принявшая на себя по
договору обязанность передать имущество в безвозмездное
пользование, не предоставляет этого имущества, применяются правила
статьи 282 настоящего Кодекса. Однако в этом случае другой стороне
возмещаются лишь убытки, выразившиеся в произведенных ею расходах,
утрате или повреждении ее имущества.
Статья 345. Ответственность за недостатки имущества,
переданного в безвозмездное пользование
Передавший имущество в безвозмездное пользование отвечает за
недостатки этого имущества, которых он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при передаче имущества.
Статья 346. Передача полученного в пользование имущества
третьему лицу
Получивший имущество в безвозмездное пользование вправе
предоставить это имущество в пользование третьему лицу лишь с
согласия передавшего имущество, оставаясь ответственным перед ним.
Статья 347. Досрочное расторжение договора
Передавший имущество в безвозмездное пользование вправе
требовать досрочного расторжения договора в случаях,
предусмотренных пунктами первым и вторым статьи 289 настоящего
Кодекса, а также если другая сторона без его согласия предоставила
переданное ей в безвозмездное пользование имущество третьему лицу.
Статья 348. Расторжение договора по требованию нового
собственника имущества
Договор безвозмездного пользования имуществом, заключенный без
указания срока, может быть расторгнут по требованию лица, к
которому перешло право собственности на это имущество или право
оперативного управления им.
Статья 349. Прекращение договора
Договор безвозмездного пользования имуществом, кроме общих
оснований прекращения обязательств, прекращается также в случае
смерти гражданина или прекращения юридического лица, участвовавших
в договоре.
Глава 30 ПОДРЯД
Статья 350. Договор подряда
По договору подряда подрядчик обязуется выполнить за свой риск
определенную работу по заданию заказчика из его или своих
материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
работу.
Статья 351. Выполнение подрядных работ гражданином
Гражданин может принять на себя выполнение работы по договору
подряда лишь при условии выполнения этой работы своим трудом.
Статья 352. Смета
На выполнение работ, предусмотренных договором, может быть
составлена твердая или приблизительная смета.
Если возникла необходимость значительно превысить
приблизительную смету, подрядчик обязан своевременно предупредить
об этом заказчика. В этом случае заказчик имеет право отказаться
от договора, возместив подрядчику понесенные им расходы. Если
подрядчик не предупредил заказчика о превышении сметы, он обязан
выполнить работу, не требуя возмещения сверхсметных расходов.
Статья 353. Выполнение работы из материала подрядчика
и его средствами
Подрядчик обязан выполнить работу, обусловленную договором, из
своего материала и своими средствами, поскольку иное не
установлено законом или договором.
Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, отвечает за
недоброкачественность материала.
Если из материала подрядчика выполняется работа в силу договора
подряда по обслуживанию бытовых потребностей граждан (бытовой
заказ), материал оплачивается при заключении договора полностью
или в части, указанной в соответствующем типовом договоре, с
окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной
подрядчиком работы. В случаях, предусмотренных типовыми
договорами, материал может быть предоставлен подрядчиком в кредит
(с рассрочкой платежа). Последующее изменение цены
предоставленного в кредит материала не влечет за собой
перерасчета.
Статья 354. Выполнение работы из материала заказчика
Если работа выполняется полностью или частично из материала
заказчика, подрядчик отвечает за неправильное использование этого
материала. Подрядчик обязан представить заказчику отчет в
израсходовании материала и возвратить остаток материала.
Если из материала заказчика выполняется работа в силу бытового
заказа, то в квитанции, выдаваемой подрядчиком заказчику при
заключении договора, должны быть указаны точное наименование
материала и его оценка по соглашению сторон.
Статья 355. Передача организациями материалов и
оборудования по договору подряда
Социалистические организации вправе в порядке и пределах,
установленных законодательством Союза ССР и РСФСР, выдавать свои
материалы и оборудование социалистическим промышленным
предприятиям для изготовления продукции по договору подряда.
В договоре, заключенном на основании настоящей статьи, кроме
других условий, должны быть предусмотрены нормы расхода
материалов, сроки возврата остатков и основных отходов, а также
ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение этих обязанностей.
Статья 356. Обязанность подрядчика сохранять вверенное
ему имущество
Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности
вверенного ему заказчиком имущества и несет ответственность за
всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого
имущества.
Статья 357. Риск случайной гибели материалов
Риск случайной гибели или случайной порчи материалов несет
сторона, предоставившая материал.
Статья 358. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан
предупредить заказчика
Подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика:
1) о непригодности или недоброкачественности материала,
полученного от заказчика;
2) о том, что соблюдение указаний заказчика грозит годности или
прочности выполняемой работы;
3) о наличии иных, не зависящих от подрядчика, обстоятельств,
грозящих годности или прочности выполняемой работы.
Статья 359. Последствия неисполнения заказчиком
требования подрядчика
Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны подрядчика, в соразмеренный срок не
заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит
указаний о способе выполнения работы либо не устранит иных
обстоятельств, грозящих годности или прочности работы, подрядчик
вправе, а по договору между социалистическими организациями обязан
отказаться от договора и взыскать понесенные им убытки.
Статья 360. Права заказчика во время выполнения работы
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от
договора и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить
подрядчику соразмеренный срок для устранения недостатков, а при
неисполнении подрядчиком этого требования в назначенный срок
отказаться от договора и либо потребовать возмещения убытков, либо
поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика.
При наличии уважительных причин заказчик вправе во всякое время
до окончания работы отказаться от договора, уплатив подрядчику
вознаграждение за выполненную часть работы и возместив ему убытки,
принесенные расторжением договора, с зачетом того, что подрядчик
сберег вследствие расторжения договора.
Статья 361. Обязанность заказчика принять работу,
выполненную подрядчиком
Заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком, и
осмотреть ее. Если заказчик не заявит немедленно подрядчику об
отступлениях от условий договора, ухудшивших работу, или иных
недостатках в работе, он теряет право в дальнейшем ссылаться на
эти отступления от условий договора или недостатки в работе.
Об отступлениях от условий договора и иных недостатках в
работе, которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее
принятия, заказчик обязан сообщить подрядчику немедленно по их
обнаружении.
Статья 362. Уплата вознаграждения подрядчику
Заказчик обязан оплатить выполненную подрядчиком работу по
сдаче всей работы, если иное не установлено законом или договором.
Стоимость работ, выполняемых по договору бытового заказа,
определяется утвержденным в установленном порядке прейскурантом и
оплачивается заказчиком в соответствии с типовым договором либо
полностью при заключении договора, либо путем выдачи аванса при
заключении договора с окончательным расчетом при получении
заказчиком выполненной подрядчиком работы.
Статья 363. Расчеты между сторонами в случае гибели
предмета подряда или невозможности окончания
работы
Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание
работы стало невозможным не по вине сторон, подрядчик не вправе
требовать вознаграждения за работу.
Если гибель предмета подряда или невозможность окончания работы
произошли вследствие недостатков материала, доставленного
заказчиком, или его распоряжений о способе выполнения работы либо
произошли после наступления просрочки в принятии заказчиком
выполненной работы, причем подрядчиком были соблюдены правила
статей 358 и 359 настоящего Кодекса, подрядчик сохраняет право на
получение вознаграждения за работу.
Статья 364. Права заказчика в случае нарушения договора
подрядчиком
Если подрядчик допустил отступления от условий договора,
ухудшившие работу, или допустил иные недостатки в работе, заказчик
вправе по своему выбору требовать безвозмездного исправления
указанных недостатков в соразмеренный срок или возмещения
понесенных заказчиком необходимых расходов по исправлению своими
средствами недостатков работы, если договором предусмотрено такое
право заказчика, или соответственного уменьшения вознаграждения за
работу.
При наличии в работе существенных отступлений от договора либо
иных существенных недостатков заказчик вправе требовать
расторжения договора и возмещения убытков.
Если существенные отступления от договора или другие
существенные недостатки были обнаружены в вещи, изготовленной из
материала заказчика по договору бытового заказа, - заказчик вправе
по своему выбору требовать либо изготовления другой вещи из
однородного материала такого же качества, либо расторжения
договора и возмещения убытков.
Статья 365. Давность по искам об ответственности
подрядчика
Иск по поводу отступлений подрядчика от условий договора,
ухудшивших работу, или иных недостатков в работе может быть
предъявлен в течение шести месяцев со дня принятия работы, а если
недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе принятия
работы, - в течение одного года со дня принятия работы.
Иск по поводу таких недостатков в строении или сооружении,
которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия
работы, если одной из сторон является гражданин, может быть
предъявлен в течение трех лет со дня принятия работы.
Если в договоре подряда предусмотрен гарантийный срок и
заявление по поводу недостатков работы сделано в пределах
гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со
дня заявления о недостатках, а в отношениях между
социалистическими организациями - со дня обнаружения недостатков в
работе.
Статья 366. Последствия неявки заказчика за получением
выполненной работы
В случае неявки заказчика за получением вещи, изготовленной по
договору бытового заказа, подрядчик вправе по истечении шести
месяцев со дня, когда, согласно договору, вещь должна быть сдана
заказчику, и последующего двухкратного предупреждения заказчика
продать вещь в установленном порядке, а вырученную сумму, за
вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит
нотариальной конторы на имя заказчика.
Статья 367. Правила об отдельных видах договора подряда
Правила об отдельных видах договора подряда между
организациями, а также правила о договорах подряда по обслуживанию
бытовых потребностей граждан (бытового заказа) устанавливаются
законодательством Союза ССР и РСФСР.
По отдельным видам обслуживания граждан Совет Министров РСФСР
утверждает типовые договоры бытового заказа. Отступления от
условий типовых договоров, ограничивающие права заказчиков,
недействительны (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Глава 31 ПОДРЯД НА КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Статья 368. Договор подряда на капитальное строительство
По договору подряда на капитальное строительство
организация-подрядчик обязуется своими силами и средствами
построить и сдать организации-заказчику предусмотренный планом
объект в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией и в установленный срок, а заказчик обязуется
предоставить подрядчику строительную площадку, передать ему
утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить
своевременное финансирование строительства, принять законченные
строительством объекты и оплатить их.
Обеспечение строительства технологическим, энергетическим,
электротехническим и общезаводским оборудованием и аппаратурой
возлагается на заказчика, кроме случаев, предусмотренных
специальными постановлениями. Специальными постановлениями на
заказчика может быть возложено обеспечение строительства
материалами.
Статья 369. Генеральный подрядчик и субподрядчик
Договор подряда на капитальное строительство заключается
заказчиком с одной строительной организацией, а в случаях и в
порядке, определяемых Советом Министров СССР, с двумя
строительными организациями, которые вправе в качестве
генерального подрядчика на основе договора субподрядчика поручать
выполнение отдельных комплексов работ специализированным
организациям (статьи 171 и 223).
Договор на выполнение работ по монтажу оборудования заключается
заказчиком либо с генеральным подрядчиком, либо с поставщиком
оборудования.
С согласия генерального подрядчика договоры на выполнение
монтажных и иных специальных работ могут заключаться заказчиками с
монтажными или иными специализированными организациями (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1970 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1970, N 26, ст. 511).
Статья 370. Права заказчика
Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ
проектам и сметам. Он вправе в любое время проверить ход и
качество строительных и монтажных работ, а также качество
используемых материалов, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
Недостатки выполнения работ или используемых для работ
материалов, допущенные по вине подрядчика (или субподрядчика),
должны быть устранены подрядчиком за свой счет.
Статья 371. Ответственность сторон за нарушение договора
подряда на капитальное строительство
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору подряда на капитальное строительство ответственная за это
сторона уплачивает установленную неустойку (пеню), а также
возмещает в сумме, не покрытой неустойкой, убытки, выразившиеся в
произведенных другой стороной расходах, в утрате или повреждении
ее имущества.
Суммы неустойки (пени), уплаченные подрядчиком за нарушение
сроков выполнения отдельных работ, возвращаются подрядчику в
случае окончания всех работ по объекту к установленному договором
конечному сроку.
Статья 372. Правила о договорах подряда на капитальное
строительство
Договоры подряда на капитальное строительство заключаются и
исполняются в соответствии с правилами, утверждаемыми Советом
Министров СССР либо в установленном им порядке.
Особые правила о договорах подряда на капитальное строительство
в колхозах утверждаются в порядке, устанавливаемом Советом
Министров РСФСР.
Глава 32 ПЕРЕВОЗКА
Статья 373. Договор перевозки груза и план грузовых
перевозок
По договору перевозки груза транспортная организация
(перевозчик) обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в
пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза
лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку
установленную плату.
Договор перевозки грузов государственных, кооперативных и
других общественных организацией заключается на основании плана
перевозок, обязательного для обеих сторон.
Заключение договора перевозки грузов, не предусмотренных
планом, допускается в порядке, установленном транспортными
уставами (кодексами) (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 374. Договор перевозки пассажира
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа -
также доставить багаж в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется
уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа - и за
провоз багажа.
Статья 375. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа и ответственность
сторон по этим перевозкам в соответствии с Основами гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик определяются
уставами (кодексами) отдельных видов транспорта и издаваемыми в
установленном порядке правилами.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и ответственность сторон по этим перевозкам
определяются в соответствии с настоящим Кодексом Уставом
автомобильного транспорта РСФСР, утверждаемым Советом Министров
РСФСР, и издаваемыми в установленном порядке правилами.
Статья 376. Ответственность за невыполнение плана грузовых
перевозок
Перевозчик и отправитель несут имущественную ответственность за
неподачу перевозочных средств, непредъявление к перевозке груза и
за другие нарушения обязанностей, вытекающих из плана перевозок, а
равно за такие же нарушения в случаях, предусмотренных частью
третьей статьи 373 настоящего Кодекса.
Статья 377. Ответственность за невыполнение плана
автомобильных грузовых перевозок
Отправитель, не предъявивший груз для перевозки автомобильным
транспортом, должен уплатить автотранспортной организации штраф за
все непредъявленное по сравнению с планом перевозок или разовым
заказом количество груза. Груз, который был предъявлен
отправителем в состоянии, не соответствующем правилам перевозки, и
не был приведен им в надлежащее состояние в срок, обеспечивающий
своевременную отправку, считается непредъявленным.
Автотранспортная организация, не подавшая отправителю
транспортные средства в количестве, достаточном для перевозки
предусмотренного планом перевозок или принятым к исполнению
разовым заказом груза, должна уплатить отправителю штраф за все
невывезенное по сравнению с планом или разовым заказом количество
груза, подготовленного к отправке. Подача перевозочных средств,
непригодных для перевозки предусмотренного планом груза,
приравнивается к неподаче транспортных средств.
Автотранспортная организация и отправитель освобождаются от
ответственности за невыполнение плана перевозок, если оно
произошло вследствие:
1) явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары и
т. п.);
2) аварии на предприятии, в результате которой работа
предприятия была прекращена на срок не менее трех суток;
3) временного прекращения или ограничения перевозки грузов по
определенным дорогам, установленного в порядке, предусмотренном
Уставом автомобильного транспорта РСФСР.
Размер штрафов, предусмотренных настоящей статьей, определяется
Уставом автомобильного транспорта РСФСР.
Статья 378. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
Размер платы за перевозку грузов, пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, а также размер сборов за выполнение
автотранспортными организациями дополнительных к перевозке работ и
операций определяется на основании тарифов, утверждаемых в
порядке, устанавливаемом Советом Министров РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 379. Погрузка и выгрузка грузов, перевозимых
автомобильным транспортом
Погрузка грузов на автомобиль производится силами и средствами
отправителя, а их выгрузка - силами и средствами получателя, если
иное не установлено соглашением автотранспортной организации с
отправителем или, соответственно, с получателем.
Сроки погрузки и выгрузки грузов средствами отправителей и
получателей определяются Уставом автомобильного транспорта РСФСР.
За простой средств автомобильного транспорта под погрузкой и
выгрузкой сверх установленных сроков по вине отправителя или
получателя, а также за простой по вине отправителя средств
автомобильного транспорта в пути следования отправитель или
получатель уплачивает автотранспортной организации штраф в
размере, установленном тарифами.
Статья 380. Срок доставки груза и багажа и ответственность за
просрочку
Перевозчик обязан доставить груз или багаж в пункт назначения в
срок, установленный транспортными уставами (кодексами) или
изданными в установленном порядке правилами. Если срок доставки в
указанном порядке не установлен, стороны вправе установить этот
срок в договоре.
Перевозчик освобождается от ответственности за просрочку в
доставке груза или багажа, если просрочка произошла не по его
вине.
Размер штрафов, взимаемых с автотранспортных организаций за
просрочку в доставке груза или багажа, определяется Уставом
автомобильного транспорта РСФСР в зависимости от длительности
просрочки.
Уплата автотранспортной организацией штрафа за доставку груза
или багажа с просрочкой не освобождает ее от ответственности за
вызванные этой просрочкой утрату, недостачу или повреждение груза
или багажа.
Статья 381. Прекращение договора перевозки по требованию
пассажира
Пассажир вправе отказаться от договора перевозки в
междугородном автомобильном сообщении и, возвратив билет до отхода
автобуса (маршрутного такси), получить уплаченные за него деньги:
1) при опоздании отправления автобуса (такси) более чем на один
час;
2) при предоставлении пассажиру места в автобусе (такси) менее
высокого класса, чем тот, на который ему продан билет;
3) в иных случаях, предусмотренных Уставом автомобильного
транспорта РСФСР;
При прекращении поездки вследствие болезни или несчастного
случая пассажиру возвращается плата за проезд пропорционально
оставшемуся расстоянию перевозки.
Статья 382. Ответственность перевозчика за утрату,
недостачу и повреждение груза или багажа
Перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение
принятого к перевозке груза и багажа, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение произошли не по его вине (статьи 222 и
224).
В транспортных уставах (кодексах) могут быть предусмотрены
случаи, когда доказательство вины перевозчика в утрате, недостаче
или повреждении груза возлагается на получателя или отправителя.
Статья 383. Размер ответственности автотранспортной
организации за утрату, недостачу и повреждение
груза
За ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа
автомобильным транспортом, перевозчик (автотранспортная
организация) отвечает:
1) в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере
стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;
2) в случае повреждения груза или багажа - в размере суммы, на
которую понизилась его стоимость;
3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с
объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза
или багажа, если не будет доказано, что она ниже его
действительной стоимости.
Если в результате повреждения, за которое автотранспортная
организация отвечает (статья 382), качество груза или багажа
изменилось настолько, что он не может быть использован по прямому
назначению, получатель груза или багажа вправе от него отказаться
и потребовать возмещение за его утрату.
Если груз или багаж, за утрату или недостачу которого
автотранспортная организация выплатила соответствующее возмещение,
будет впоследствии найден, получатель (отправитель) вправе
потребовать выдачи ему этого груза или багажа, возвратив
полученное за его утрату или недостачу возмещение.
Статья 384. Претензии и иски по перевозкам
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки,
обязательно предъявление ему претензии.
Претензии могут предъявляться в течение шести месяцев, а
претензии об уплате штрафов и премий - в течение 45 дней.
Перевозчик обязан рассмотреть заявленную претензию и уведомить
заявителя об удовлетворении или отклонении ее в течение трех
месяцев, а в отношении претензии по перевозке, осуществляемой
перевозчиками разных видов транспорта по одному документу, в
течение шести месяцев и претензии об уплате штрафа или премии - в
течение 45 дней.
Если претензия отклонена или ответ не получен в срок,
установленный настоящей статьей, заявителю предоставляется на
предъявление иска два месяца со дня получения ответа или истечения
срока, установленного для ответа.
Для предъявления перевозчикам исков, вытекающих из перевозки, к
отправителям, получателям или к пассажирам устанавливается
шестимесячный срок.
Сроки исковой давности и порядок предъявления исков по спорам,
связанным с перевозками в заграничном сообщении, устанавливаются
транспортными уставами (кодексами) или международными договорами
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 385. Ответственность перевозчика за причинение смерти
или повреждение здоровья пассажира
Ответственность перевозчика за причинение смерти или
повреждение здоровья пассажира определяется по правилам главы 40
настоящего Кодекса, если законом не предусмотрена повышенная
ответственность.
Глава 33 ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Статья 386. Виды страхования
Государственное страхование осуществляется в форме
обязательного и добровольного страхования.
Статья 387. Обязательное страхование
Обязательному страхованию подлежит имущество, указанное в
законе, на условиях, им установленных.
По обязательному страхованию страховая организация при
наступлении предусмотренного законом события (страхового случая)
возмещает страхователю или иному лицу, которому принадлежит
застрахованное имущество, понесенный им ущерб: при полной гибели
имущества - в полной сумме страхового обеспечения, а при частичном
повреждении - в размере соответствующей части страхового
обеспечения. Страхователь обязан вносить установленные страховые
платежи.
Виды обязательного личного страхования устанавливаются
законодательством Союза ССР.
Статья 388. Договор добровольного страхования
По договору добровольного страхования страховая организация
обязуется при наступлении указанного в договоре события
(страхового случая):
по имущественному страхованию - возместить страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен договор, понесенный ущерб
(выплатить страховое возмещение) в пределах обусловленной по
договору суммы (страховой суммы), а когда имущество застраховано
не в полной стоимости, - соответствующую часть ущерба, если иное
не предусмотрено правилами страхования;
по личному страхованию - уплатить страхователю или иному лицу,
в пользу которого заключен договор, обусловленную по договору
страховую сумму, независимо от причитающихся ему сумм по
государственному социальному страхованию, социальному обеспечению
и сумм, причитающихся в порядке возмещения вреда.
Страхователь обязуется вносить установленные договором
страховые платежи.
Статья 389. Переход к страховой организации прав
страхователя в отношении лица, ответственного
за причиненный ущерб
К страховой организации, уплатившей страховое возмещение по
имущественному страхованию, переходит в пределах этой суммы право
требования, которое страхователь (или иное лицо, получившее
страховое возмещение) имеет к лицу, ответственному за причиненный
ущерб.
Статья 390. Правила страхования
Правила страхования утверждаются в порядке, устанавливаемом
Советом Министров СССР.
Глава 34 РАСЧЕТНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Статья 391. Расчеты между организациями
Платежи по обязательствам между государственными организациями,
колхозами и иными кооперативными и другими общественными
организациями производятся в порядке безналичных расчетов через
кредитные учреждения, в которых указанные организации в
соответствии с законом хранят свои денежные средства. Порядок и
формы расчетов определяются законодательством Союза ССР.
Расчеты наличными деньгами между государственными
организациями, колхозами и иными кооперативными и другими
общественными организациями допускаются в случаях и пределах,
устанавливаемых законодательством Союза ССР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 392. Распоряжение денежными средствами,
хранящимися на счетах организаций в
кредитных учреждениях
Организации распоряжаются денежными средствами, хранящимися на
их счетах в кредитных учреждениях, в соответствии с целевым
назначением этих средств.
Без согласия организации списание средств, находящихся в ее
счете в кредитном учреждении, допускается лишь в случаях,
предусмотренных законодательством Союза ССР.
При удовлетворении претензий соблюдается очередность,
установленная законодательством Союза ССР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 5 января 1987 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1987, N 1, ст. 1).
Статья 393. Кредитование организаций
Кредитование государственных организаций, колхозов и иных
кооперативных и других общественных организаций производится
согласно утвержденным планам путем выдачи целевых срочных ссуд
Государственным банком СССР и другими банками СССР в порядке,
установленном законодательством Союза ССР.
Кредитование одной организации другой в натуральной или
денежной форме, в том числе выдача авансов, допускается лишь в
случаях, установленных законодательством Союза ССР.
Условия и порядок кредитования одним колхозом другого при
оказании производственной помощи устанавливаются постановлением
Совета Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 394. Банковские ссуды гражданам
Ссуды гражданам выдаются банками СССР в случаях и порядке,
определяемых законодательством Союза ССР.
Статья 395. Вклады граждан в кредитных учреждениях
Граждане могут хранить денежные средства в государственных
трудовых сберегательных кассах и в других кредитных учреждениях,
распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход в виде процентов
или выигрышей, совершать безналичные расчеты в соответствии с
уставами кредитных учреждений и изданными в установленном порядке
правилами.
Государство гарантирует тайну вкладов, их сохранность и выдачу
по первому требованию вкладчика.
Порядок распоряжения вкладами, внесенными в государственные
трудовые сберегательные кассы и в другие кредитные учреждения,
определяется их уставами и указаниями в части первой настоящей
статьи правилами.
Взыскание на вклады граждан в государственных трудовых
сберегательных кассах и в Государственном банке СССР может быть
обращено на основании приговора или решения суда, которым
удовлетворен гражданский иск, вытекающий из уголовного дела,
решения суда или постановления народного судьи о взыскании
алиментов (при отсутствии заработка или иного имущества, на
которое можно обратить взыскание) либо решения суда о разделе
вклада, являющегося совместным имуществом супругов. Конфискация
вкладов граждан в указанных кредитных учреждениях может быть
произведена на основании вступившего в законную силу приговора или
вынесенного в соответствии с законом постановления о конфискации
имущества (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 20
февраля 1985 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 9,
ст. 305).
Глава 35 ПОРУЧЕНИЕ
Статья 396. Договор поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя)
определенные юридические действия.
Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если
уплата вознаграждения предусмотрена законом или договором.
Статья 397. Исполнение поручения в соответствии с
указаниями доверителя
Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответствии
с указаниями доверителя.
Поверенный вправе отступить от этих указаний, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и
поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не
получил своевременно ответа на свой запрос.
В этом случае поверенный обязан уведомить доверителя о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
Статья 398. Личное исполнение поручения поверенным
Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично. Он
вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю)
лишь в случаях, предусмотренных статьей 68 настоящего Кодекса.
В этих случаях поверенный отвечает лишь за выбор заместителя.
Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным.
Статья 399. Отчет поверенного
Поверенный обязан:
1) сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения;
2) по исполнении поручения без промедления представить
доверителю отчет с приложением оправдательных документов, если это
требуется по характеру поручения;
3) без промедления передать доверителю все полученное в связи с
исполнением поручения.
Статья 400. Обязанности доверителя
Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все
исполненное последним в соответствии с договором.
Доверитель обязан также, если иное не предусмотрено договором:
1) обеспечить поверенного средствами, необходимыми для
исполнения поручения;
2) возместить поверенному понесенные издержки, которые были
необходимы для исполнения поручения;
3) после исполнения поручения уплатить поверенному
вознаграждение, если оно причитается (статья 396).
Статья 401. Прекращение договора
Договор поручения прекращается, кроме общих оснований
прекращения обязательств, также вследствие:
1) отмены его доверителем;
2) отказа поверенного;
3) смерти гражданина, участвующего в договоре, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим;
4) ликвидации юридического лица.
Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться
от него во всякое время. Соглашение об отказе от этих прав
недействительно.
Если поверенный отказался от договора при условиях, когда
доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы,
поверенный обязан возместить причиненные прекращением договора
убытки.
Статья 402. Последствия прекращения частично исполненного
договора
Если договор поручения прекращен до того, как поручение
исполнено полностью, доверитель обязан возместить поверенному
понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному
причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение
соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к
исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или
должен был узнать о прекращении поручения.
Статья 403. Обязанности наследников поверенного
В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить
доверителя о прекращении договора поручения и принять меры,
необходимые для охраны имущества доверителя.
Такие же обязанности лежат на ликвидаторе юридического лица,
бывшего поверенным.
Глава 36 КОМИССИЯ
Статья 404. Договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить
для комитента одну или несколько сделок от своего имени.
По договору комиссии на продажу сельскохозяйственных продуктов
колхоз (комитент) поручает организации потребительской кооперации
(комиссионеру) продать излишки сельскохозяйственных продуктов,
оставшиеся после выполнения колхозом обязательств по продаже
сельскохозяйственной продукции государству.
Комиссионные магазины заключают договоры комиссии на продажу в
порядке розничной торговли как новых, так и бывших в употреблении
предметов широкого потребления и домашнего обихода, художественных
изделий, изделий прикладного искусства, антикварных вещей, за
исключением предметов, принятие которых воспрещается Правилами
комиссионной торговли непродовольственными товарами (В ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250.).
Статья 405. Форма договора
Договор комиссии должен быть заключен в письменной форме
(статья 46).
Договор комиссии на продажу сельскохозяйственных продуктов
может быть заключен путем выдачи колхозу накладной организацией
потребительской кооперации, принимающей продукты. В договоре
(накладной) указывается наименование продуктов, дата их приема,
кем сданы продукты, их количество и качество, а также продажная
цена и сроки расчета.
Статья 406. Права и обязанности комиссионера по сделкам с
третьим лицом
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом,
приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы
комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению этой сделки.
Статья 407. Право собственности комитента
Имущество, поступившее к комиссионеру от комитента либо
приобретенное комиссионером для комитента, является собственностью
последнего.
Статья 408. Исполнение комиссионного поручения
Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на
условиях, наиболее выгодных для комитента.
Если комиссионер совершит сделку на условиях, более выгодных,
чем те, которые были указаны комитентом, вся выгода поступает
комитенту.
Организация потребительской кооперации, принявшая
сельскохозяйственные продукты от колхоза для комиссионной продажи,
при необходимости их реализации за пределами района своей
деятельности вправе заключить договор субкомиссии с другой
организацией потребительской кооперации.
Организация потребительской кооперации, принявшая
сельскохозяйственные продукты для комиссионной продажи, выдает
колхозу аванс в пределах, установленных законодательством Союза
ССР.
Статья 409. Отступление от указаний комитента
Комиссионер вправе отступить от указаний комитента в случаях,
предусмотренных статьей 397 настоящего Кодекса.
Комиссионер, продавший имущество по цене ниже назначенной ему
комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет,
что не было возможности продать имущество по назначенной цене и
продажа по низшей цене предупредила еще большие убытки.
Если комиссионер купит имущество по цене выше назначенной ему
комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан
заявить об этом комиссионеру без промедления по получении
извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае
покупка признается принятой комитентом.
Если комиссионер сообщит, что принимает разницу в цене на свой
счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него
сделки.
Статья 410. Цена вещей, продаваемых комиссионером
Продажная цена вещи, принятой комиссионным магазином,
определяется соглашением сторон, но не должна превышать
государственных розничных цен на соответствующие товары. Продажная
цена антикварных и уникальных вещей и произведений искусства
определяется комиссионными магазином по специальной оценке.
Цена вещи, не проданной в установленный правилами (статья 405)
срок, может быть снижена по соглашению с комитентом. Если комитент
не является для переоценки вещи по вызову, магазин снижает цену в
соответствии с правилами.
Продажная цена излишков сельскохозяйственных продуктов,
принятых организацией потребительской кооперации от колхозов для
продажи, определяется соглашением сторон.
Статья 411. Исполнение комиссионером сделки с третьим
лицом
Комиссионер должен исполнить все обязанности и осуществить все
права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
Комиссионер не отвечает перед комитентом за исполнение третьим
лицом сделки, совершенной с ним для комитента, кроме случаев,
когда комиссионер принимает на себя ручательство за исполнение
третьим лицом этой сделки (делькредере).
В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной с ним
комиссионером, комиссионер обязан без промедления уведомить об
этом комитента, собрать и обеспечить необходимые доказательства.
Комитент, извещенный о нарушении третьим лицом сделки,
заключенной с ним комиссионером, вправе потребовать передачи ему
требований комиссионера к этому лицу по указанной сделке.
Статья 412. Ответственность комиссионера за утрату,
недостачу или повреждение имущества комитента
Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или
повреждение находящегося у него имущества комитента, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли не по его
вине.
Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом
либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе
окажутся повреждения или недостачи, которые могут быть замечены
при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба
имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер
обязан принять меры к охране прав комитента, собрать необходимые
доказательства и обо всем без промедления известить комитента.
Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество
комитента , отвечает за это лишь в случаях, когда комитент
предписал ему застраховать это имущество или страхование его
обязательно в силу закона.
Статья 413. Отчет комиссионера
По исполнении поручения комиссионер обязан представить
комитенту отчет и передать ему все полученное по исполненному
поручению, а также передать комитенту по его требованию все права
в отношении третьего лица, вытекающие из сделки, совершенной
комиссионером с этим третьим лицом.
Если комитент имеет возражения по отчету, он обязан сообщить о
них комиссионеру в течение трех месяцев со дня получения отчета. В
противном случае отчет, при отсутствии иного соглашения, считается
принятым.
Сумма, вырученная от продажи сельскохозяйственных продуктов, за
вычетом выданного аванса, установленного комиссионного
вознаграждения и расходов, произведенных комиссионером за счет
комитента, должна быть выплачена колхозу в сроки, предусмотренные
договором. Окончательный расчет за принятые на комиссию
сельскохозяйственные продукты производится не позднее трех дней
после их продажи.
В случае заключения договора субкомиссии (статья 408) выдача
аванса и окончательный расчет производятся по желанию колхоза
комиссионером или субкомиссионером.
Выплата денег комиссионным магазином комитенту, за вычетом
причитающегося магазину комиссионного вознаграждения, производится
не позднее трех дней после продажи вещи.
Статья 414. Принятие исполнения поручения комитентом
Комитент обязан:
1) принять от комиссионера все исполненное по поручению;
2) осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и
известить последнего без промедления об обнаруженных в этом
имуществе недостатках;
3) освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя
по исполнению поручения перед третьим лицом.
Статья 415. Комиссионное вознаграждение
По исполнении поручения комиссионер вправе получить от
комитента вознаграждение. Если комиссионер принял на себя
ручательство за исполнение сделки третьим лицом (статья 411), то
за это ручательство комиссионер получает от комитента особое
вознаграждение.
Размер комиссионного вознаграждения, а также вознаграждение за
делькредере определяется соглашением сторон, если иное не
установлено законом.
По всем комиссионным договорам, за исключением договоров
комиссии по внешней торговле, запрещается определение
комиссионного вознаграждения в виде разницы или части разницы
между назначенной комитентом ценой и той более выгодной ценой, по
которой комиссионер совершит сделку.
Статья 416. Возмещение расходов по исполнению поручения
Комитент обязан, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а
в соответствующих случаях и вознаграждения за делькредере,
возместить комиссионеру израсходованные им по исполнению поручения
суммы.
Комиссионер не имеет права на возмещение расходов по хранению
находящегося у него имущества комитента, если в законе или
договоре не установлено иное.
Все расходы по доставке сдаваемых на комиссию
сельскохозяйственных продуктов к указанному в договоре месту их
продажи относятся за счет комитента, если в договоре не
предусмотрено иное.
Статья 417. Удержание комиссионером причитающихся ему сумм
Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору
комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента.
Статья 418. Исполнение поручения комиссионером после смерти
комитента или прекращения юридического лица -
комитента
В случае смерти комитента, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, а также в
случае прекращения юридического лица, выступающего в качестве
комитента, комиссионер обязан продолжать исполнение данного ему
поручения до тех пор, пока от правопреемников или соответственно
представителей комитента не поступят надлежащие указания.
Статья 419. Отказ комиссионера от исполнения поручения
Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором,
отказаться от исполнения принятого поручения, за исключением
случаев, когда это вызвано невозможностью исполнения поручения или
нарушением комитентом договора комиссии.
Комиссионер обязан письменно уведомить комитента о своем
отказе. Договор комиссии сохраняет свою силу в течение двух недель
со дня получения комитентом уведомления комиссионера об отказе от
исполнения поручения.
Если комиссионер откажется от исполнения принятого поручения
вследствие нарушения договора комиссии комитентом, он вправе
получить как возмещение понесенных расходов, так и комиссионное
вознаграждение.
Статья 420. Распоряжение имуществом комитента после отказа
комиссионера от исполнения поручения
Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера
исполнить поручение, обязан в течение месяца со дня получения
отказа распорядиться находящимся у комиссионера имуществом.
Та же обязанность лежит на комитенте и в случае отмены им
данного комиссионеру поручения (статья 421).
Если комитент в указанный срок не распорядится находящимся у
комиссионера имуществом, комиссионер вправе сдать это имущество на
хранение за счет комитента или в целях покрытия своих требований к
комитенту продать это имущество по возможно более выгодной для
комитента цене.
Статья 421. Отмена поручения комитентом
Если комитент отменит данное им комиссионеру поручение в целом
или в части до заключения комиссионером соответствующих сделок с
третьими лицами, то он обязан уплатить комиссионеру комиссионное
вознаграждение за совершенные им до отмены поручения сделки, а
также возместить комиссионеру понесенные им до отмены поручения
расходы.
Гражданин вправе в любое время потребовать возврата сданной им
комиссионному магазину для продажи и еще не проданной вещи,
возместив по установленным ставкам расходы по хранению вещи.
Глава 37 ХРАНЕНИЕ
Статья 422. Договор хранения
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить
имущество, переданное ей другой стороной, и возвратить это
имущество в сохранности.
В договоре хранения между социалистическими организациями может
быть также предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение
имущество, которое будет передано ему другой стороной.
Договор хранения является безвозмездным, если иное не
установлено законом или договором.
Статья 423. Форма договора
Договор хранения, в котором обеими или одной стороной является
гражданин, при стоимости сдаваемого имущества свыше ста рублей
должен быть заключен в письменной форме (статья 46), за
исключением сдачи вещей на краткосрочное хранение в гардеробы
предприятий, учреждений и организаций с выдачей хранителем номера
или жетона.
В случае спора о тождестве вещей, принятых на хранение, и
вещей, возвращаемых хранителем, допускаются свидетельские
показания.
Сдача вещей на хранение при чрезвычайных обстоятельствах
(пожар, наводнение и т. д.) может быть доказываема свидетельскими
показаниями вне зависимости от стоимости сданных на хранение вещей
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 424. Прекращение договора хранения по требованию одной
из сторон
Лицо, сдавшее вещи на хранение, вправе в любое время
потребовать их от хранителя.
Если вещи сданы на хранение до востребования или без указания
срока, хранитель вправе в любое время отказаться от договора, но
обязан предоставить сдавшему на хранение достаточный при данных
обстоятельствах срок для принятия обратно этого имущества.
Статья 425. Обязанности хранителя
Хранитель обязан принять все меры, предусмотренные договором
или необходимые для сохранения имущества.
Хранитель по безвозмездному договору хранения, заключенному
между гражданами, обязан заботиться о переданном ему на хранение
имуществе, как о своем собственном.
Хранитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение
имуществом, если иное не предусмотрено договором.
Статья 426. Вознаграждение и возмещение расходов хранителю
Размер вознаграждения хранителю по возмездному договору
хранения (статья 423) определяется утвержденными в установленном
порядке таксами, ставками, тарифами, а при отсутствии таковых -
соглашением сторон.
При безвозмездном хранении сдавший имущество на хранение обязан
возместить хранителю расходы, необходимые для сохранения
имущества.
Статья 427. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение имущества
Организация, для которой хранение является одной из целей
деятельности, предусмотренной уставом (положением), освобождается
от ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества,
вызванные непреодолимой силой.
Если по истечении срока хранения, предусмотренного в договоре,
или срока, указанного хранителем в порядке статьи 424 настоящего
Кодекса, имущество не взято обратно сдавшим его на хранение,
хранитель впредь отвечает за утрату, недостачу или повреждение
этого имущества лишь при наличии с его стороны умысла или грубой
неосторожности.
Статья 428. Размер ответственности хранителя
Если в законе или договоре не предусмотрена обязанность
хранителя возместить убытки, причиненные утратой, недостачей или
повреждением имущества, хранитель отвечает:
1) за утрату и недостачу имущества - в размере стоимости
утраченного или недостающего имущества;
2) за повреждение имущества - в размере суммы, на которую
понизилась его стоимость.
Если при сдаче имущества на хранение была произведена оценка
этого имущества, которая указана в договоре или ином документе,
выданном хранителем, хранитель отвечает в размере суммы оценки,
поскольку не доказано, что действительная стоимость утраченного,
недостающего или поврежденного имущества ниже этой суммы.
Если результате повреждения, за которое хранитель отвечает,
качество имущества изменилось настолько, что оно не может быть
использовано по первоначальному назначению, лицо, сдавшее
имущество на хранение, вправе от него отказаться.
Статья 429. Ответственность за утрату или повреждение
имущества в гостиницах, общежитиях и других
организациях
Гостиницы, дома отдыха, санатории, общежития и тому подобные
организации отвечают за утрату или повреждение имущества граждан,
находящегося в отведенных им помещениях, хотя бы это имущество,
кроме денег и драгоценностей, не было особо сдано на хранение этим
организациям.
Статья 430. Последствия нарушения срока обратного
получения имущества
Лицо, сдавшее имущество на хранение, обязано взять его обратно
в сроки, указанные в статье 427 настоящего Кодекса.
При уклонении сдавшего на хранение от обратного получения
имущества хранитель, если таковым является гражданин, вправе
требовать по суду принудительной продажи этого имущества в
порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом РСФСР
для исполнения судебных решений. Если хранителем является
социалистическая организация, то продажа невостребованного
имущества производится в порядке, предусмотренном в ее уставе
(положении).
Суммы, вырученные от продажи имущества, выдаются сдавшему
имущество на хранение, за вычетом сумм, причитающихся хранителю.
Статья 431. Возмещение убытков, причиненных хранителю
Сдавший имущество на хранение обязан возместить хранителю
убытки, причиненные свойствами этого имущества, если хранитель,
принимая имущество на хранение, не знал и не должен был знать об
этих свойствах.
Статья 432. Договор хранения с обезличением вещей
Если на хранение несколькими лицами сданы вещи, определенные в
договоре родовыми признаками, и вещи эти обезличиваются
хранителем, то устанавливается общая долевая собственность сдавших
вещи на хранение в соответствии с количеством сданных ими вещей.
Если при наличии соглашения об этом такие вещи переходят в
собственность хранителя, то он обязан вернуть сдавшему их на
хранение в равном или обусловленном сторонами количестве вещи того
же рода и качества.
Статья 433. Обязательство хранения в силу закона
Правила статьи 422, части первой 424, статей 425, 427-431
настоящего Кодекса соответственно применяются и к отношениям по
хранению, возникающим в силу закона.
Глава 38 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 434. Договор о совместной деятельности
По договору о совместной деятельности стороны обязуются
совместно действовать для достижения общей хозяйственной цели,
как-то: строительство и эксплуатация межколхозного либо
государственно-колхозного предприятия или учреждения (не
передаваемых в оперативное управление организации, являющейся
юридическим лицом), возведение водохозяйственных сооружений и
устройств, строительство дорог, спортивных сооружений, школ,
родильных домов, жилых строений и т. п.
Граждане могут заключать договор о совместной деятельности лишь
для удовлетворения своих личных бытовых нужд.
Договоры о совместной деятельности между гражданами и
социалистическими организациями не допускаются.
Статья 435. Ведение общих дел участников договора
Ведение общих дел участников договора о совместной деятельности
осуществляется по их общему согласию.
Если участники договора о совместной деятельности по соглашению
между собой поручили руководство их совместной деятельностью
одному из участников договора, на него же возлагается и ведение
общих дел участников договора.
Лицо, которому поручено ведение общих дел участников договора о
совместной деятельности, действует на основании доверенности,
подписанной остальными участниками договора.
Статья 436. Общее имущество участников договора
Для достижения цели, указанной в статье 434 настоящего Кодекса,
участники договора о совместной деятельности производят взносы
деньгами или другим имуществом либо путем трудового участия.
Денежные или иные имущественные взносы участников договора, а
также имущество, созданное или приобретенное в результате их
совместной деятельности, являются их общей собственностью.
Участник договора о совместной деятельности не вправе
распоряжаться своей долей в общем имуществе без согласия остальных
участников договора.
Статья 437. Общие расходы и убытки участников договора
Порядок покрытия расходов, предусмотренных договором о
совместной деятельности, и убытков, возникших в результате
совместной деятельности, определяется договором.
Если договором такой порядок не предусмотрен, общие расходы и
убытки покрываются за счет общего имущества участников договора
(статья 436), а недостающие суммы раскладываются между участниками
договора пропорционально их взносам в общее имущество.
Статья 438. Правила об отдельных видах совместной
деятельности
Отдельные виды совместной деятельности регулируются в
соответствии с настоящим Кодексом постановлениями Совета Министров
РСФСР.
Глава 39 КОНКУРС
Статья 439. Объявление конкурса
Публичное обещание государственной, кооперативной или другой
общественной организацией специального вознаграждения (премии) за
лучшее выполнение определенной работы (объявление конкурса)
обязывает эту организацию уплатить обещанное вознаграждение лицу,
работа которого признана достойной вознаграждения в соответствии с
условиями конкурса.
Объявление о конкурсе должно содержать изложение задания, срок
его выполнения, размер вознаграждения, место представления,
порядок и срок сравнительной оценки работ и может содержать также
другие условия конкурса.
Конкурс может объявляться организациями, которым это право
предоставлено их уставами (положениями), либо законодательством
Союза ССР или постановлениями Совета Министров РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 440. Изменение условий конкурса
Изменение условий конкурса допускается только в пределах первой
половины срока, установленного для представления работ.
Об изменении условий конкурса должно быть сообщено участникам
конкурса в том же порядке, в каком конкурс был объявлен.
Статья 441. Решение о выплате вознаграждений (премий)
Решение о выплате вознаграждений (премий) должно быть вынесено
и сообщено участникам конкурса в срок, установленный объявлением о
конкурсе, и в порядке, указанном этим объявлением.
Статья 442. Использование премированных по конкурсу
произведений науки, литературы, искусства
Если конкурс объявлен на произведение науки, литературы или
искусства, организация приобретает право использовать
премированные произведения предусмотренным в объявлении о конкурсе
способом. Авторы этих произведений сохраняют право на получение
вознаграждения за использование произведения (статья 479),
поскольку иное не установлено объявлением о конкурсе.
Статья 443. Возврат участникам конкурса представленных
работ
Организация, объявившая конкурс, обязана возвратить работы, не
удостоенные вознаграждения (премии), участникам конкурса, если
иное не предусмотрено объявлением о конкурсе.
Глава 40 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Статья 444. Общие основания ответственности за
причинение вреда
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный организации, подлежит возмещению лицом,
причинившим вред, в полном объеме, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Союза ССР.
Причинивший вред освобождается от его возмещения если докажет,
что вред причинен не по его вине.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению
лишь в случаях, предусмотренных законом (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1986, N 23, ст. 638).
Статья 445. Ответственность организации за вред,
причиненный по вине ее работников
Организация обязана возместить вред, причиненный по вине ее
работников при исполнении ими своих трудовых (служебных)
обязанностей.
Статья 446. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями государственных и
общественных организаций, а также должностных
лиц в области административного управления
Вред, причиненный гражданину незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных
лиц при исполнении ими служебных обязанностей в области
административного управления, возмещается на общих основаниях
(статьи 444 и 445), если иное не предусмотрено законом.
За вред, причиненный такими действиями организациям,
ответственность наступает в порядке, установленном законом (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 447. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями должностных лиц
органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу, незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ, возмещается государством в полном
объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке,
установленном законом (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 448. Вред, причиненный в состоянии необходимой
обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Статья 449. Ответственность за вред, причиненный в
состоянии крайней необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен
быть возмещен лицом, причинившим его.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред,
суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в
интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от
возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и
причинившего вред.
Статья 450. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати
лет
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
пятнадцати лет, отвечают его родители или опекуны, если не
докажут, что вред возник не по их вине.
Если несовершеннолетний, не достигший пятнадцати лет, причинил
вред в то время, когда он состоял под надзором учебного заведения,
воспитательного или лечебного учреждения, они отвечают за этот
вред, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Статья 451. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати
до восемнадцати лет
Несовершеннолетний в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
отвечает за причиненный им вред на общих основаниях (статьи 444,
449 и 454).
В случаях, когда у несовершеннолетнего в возрасте от
восемнадцати лет нет имущества или заработка, достаточного для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен в соответствующей
части его родителями или попечителем, если они не докажут, что
вред возник не по их вине. Эта их обязанность прекращается, когда
причинивший вред достигнет совершеннолетия, а также в случае, если
у него до достижения совершеннолетия появится имущество или
заработок, достаточные для возмещения вреда.
Статья 452. Ответственность за вред, причиненный
гражданином, признанным недееспособным
За вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным
(статья 15), отвечает его опекун или организация, обязанная вести
за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Статья 453. Ответственность за вред, причиненный
гражданином, не способным понимать значения
своих действий
Дееспособный гражданин, причинивший вред в таком состоянии,
когда он не мог понимать значения своих действий или руководить
ими, не отвечает за причиненный им вред. Однако он не
освобождается от ответственности, если сам привел себя в такое
состояние употреблением алкоголя или наркотических веществ либо
иным способом.
Статья 454. Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности
Организации и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации,
промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т. п.),
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Статья 455. Ответственность за вред, совместно
причиненный несколькими лицами
Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную
ответственность перед потерпевшим.
Статья 456. Право регресса к лицу, причинившему вред
Лицо, возместившее причиненный другим лицом вред, имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере
выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.
Родители, опекун или попечитель, а также организации, указанные
в статьях 450 и 452 настоящего Кодекса, возместившие вред,
причиненный гражданином, не достигшим совершеннолетия или
признанным недееспособным, не имеют права регресса к этому
гражданину.
Статья 457. Объем, характер и размер возмещения вреда
Присуждая возмещение вреда, суд, арбитражный суд или третейский
суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо,
ответственное за вред, возместить его в натуре (предоставить вещь
того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т. п.) или
полностью возместить причиненные убытки (статья 219) (в ред. -
Закона Российской Федерации от 24.06.92 г. N 3119-1 - Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966).
Статья 458. Учет вины потерпевшего и имущественного
положения лица, причинившего вред
Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала
возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени
вины потерпевшего (а при вине причинителя вреда - и в зависимости
от степени его вины) размер возмещения, если иное не предусмотрено
законом Союза ССР, должен быть уменьшен либо в возмещении вреда
должно быть отказано.
Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, в зависимости от его имущественного положения (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1973 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1973, N 51, ст. 1114).
Статья 459. Возмещение вреда в случае повреждения здоровья
В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья
организация или гражданин, ответственные за вред, обязаны
возместить потерпевшему заработок, утраченный им вследствие потери
трудоспособности или уменьшения ее, а также расходы, вызванные
повреждением здоровья (усиленное питание, протезирование,
посторонний уход и т. п.).
Статья 459.1. Возмещение вреда в случае смерти кормильца
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют
нетрудоспособные граждане, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, а
также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Указанным
гражданам вред возмещается в размере той доли заработка
потерпевшего, которую они получали или имели право получать на
свое содержание при его жизни.
Вред возмещается:
несовершеннолетним - до достижения 18 лет, учащимся в возрасте
18 лет и старше - до окончания обучения в очных учебных
заведениях, но не более чем до 23 лет;
женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет - пожизненно;
инвалидам - на срок инвалидности;
родителю, супругу или другому члену семьи, не работающему и
занятому уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего,
не достигшими 14 лет, - до достижения ребенком 14 лет.
(Введена Законом Российской Федерации от 24.12.92 г. N 4215-1 -
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 4, ст. 119).
Статья 460. Исключена.
(в ред. - Закона Российской Федерации от 24.12.92 г. N 4215-1 -
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 4, ст. 119).
Статья 461. Исключена.
(в ред. - Закона Российской Федерации от 24.12.92 г. N 4215-1 -
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 4, ст. 119).
Статья 462. Исключена.
(в ред. - Закона Российской Федерации от 24.12.92 г. N 4215-1 -
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 4, ст. 119).
Статья 463. Регрессные требования органов государственного
социального страхования
Организации или граждане, ответственные за причиненный вред,
обязаны по регрессному требованию органов государственного
социального страхования возместить суммы пособий, которые
выплачены гражданам, имеющим право на возмещение вреда, в
соответствии со статьей 459 настоящего Кодекса.
В случаях уменьшения размера возмещения вреда (статья 458)
соответственно уменьшается и размер возмещения по регрессному
требованию (в ред. - Закона Российской Федерации от 24.12.92 г. N
4215-1 - Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 4, ст. 119).
Статья 464. Исключена.
(в ред. - Закона Российской Федерации от 24.12.92 г. N 4215-1 -
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 4, ст. 119).
Если увечье или иное повреждение здоровья причинено гражданину,
не подлежащему государственному социальному страхованию,
организация или гражданин, ответственные за причиненный вред,
обязаны возместить потерпевшему расходы, связанные с
восстановлением его здоровья, а также вред, вызванный потерей или
уменьшением его трудоспособности, в размере, исчисляемом
применительно к заработку соответствующей категории рабочих или
служащих, если иное не предусмотрено законом.
Если увечье или иное повреждение здоровья причинено колхознику,
организация или гражданин, ответственные за причиненный вред,
обязаны возместить потерпевшему расходы, связанные с
восстановлением его здоровья, а также вред, вызванный утратой
потерпевшим доходов от участия в общественном хозяйстве колхоза
или части этих доходов, превышающей сумму, получаемую потерпевшим
в порядке установленного для колхозников пенсионного обеспечения.
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда,
исчисляемого в указанном выше порядке, имеют граждане, указанные в
части второй статьи 460 настоящего Кодекса, в установленных этой
частью размерах и на сроки, предусмотренные частью третьей той же
статьи.
Статья 465. Возмещение вреда при повреждении здоровья
гражданина, не достигшего пятнадцати лет
В случае увечья или иного повреждения здоровья гражданина, не
достигшего пятнадцатилетнего возраста и не имеющего заработка,
организация или гражданин, ответственные за вред, обязаны
возместить расходы, связанные с восстановлением здоровья
потерпевшего.
По достижении потерпевшим пятнадцати лет организация или
гражданин, ответственные за вред, обязаны возместить потерпевшему
также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности, исходя из размера среднего заработка
неквалифицированного рабочего в данной местности.
Если к моменту повреждения его здоровья гражданин, не достигший
пятнадцати лет, имел заработок, то вред должен быть возмещен ему
исходя из размера этого заработка, но не ниже, чем из минимального
заработка неквалифицированного рабочего в данной местности.
После начала трудовой деятельности в соответствии с полученной
потерпевшим квалификацией он вправе требовать увеличения
возмещения вреда, связанного с уменьшением его трудоспособности
вследствие повреждения здоровья, исходя из размера вознаграждения
работника его квалификации.
Статья 466. Изменение размера возмещения по требованию
потерпевшего в случае изменения состояния его
трудоспособности
Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в
любое время потребовать от организации или гражданина,
ответственных за причинение ему увечья или другого повреждения его
здоровья, соответственного увеличения возмещения, если его
трудоспособность в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным
повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у
него к моменту присуждения ему возмещения, или если уменьшен
размер пенсии, получаемой им в порядке государственного
социального страхования.
Статья 467. Изменение размера возмещения по требованию лиц,
причинивших вред
Организация или гражданин, с которых присуждено возмещение
вреда, связанного с уменьшением трудоспособности потерпевшего,
вследствие причинения ему увечья или другого повреждения его
здоровья, вправе в любое время потребовать соответственного
уменьшения размера присужденного возмещения, если трудоспособность
потерпевшего по сравнению с той, которая у него оставалась к
моменту присуждения ему возмещения вреда, или если размер пенсии,
получаемой им в порядке государственного социального страхования,
увеличился.
Статья 468. Платежи по возмещению вреда
Возмещение вреда, связанного с уменьшением трудоспособности
потерпевшего, а также вреда, связанного со смертью, производится
ежемесячными платежами.
Статья 469. Возмещение расходов на погребение
В случае смерти потерпевшего расходы на погребение возмещаются
лицу, понесшему эти расходы, организацией или гражданином,
ответственным за вред, связанный со смертью потерпевшего.
Статья 470. Возмещение вреда в случае прекращения
юридического лица, обязанного к возмещению
В случае реорганизации юридического лица требования, основанные
на статьях 459, 459-1, 463 и 465 настоящего Кодекса, предъявляются
к правопреемнику юридического лица (в ред. - Закона Российской
Федерации от 24.12.92 г. N 4215-1 - Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, N 4, ст. 119).
В случае ликвидации юридического лица указанные требования
предъявляются к его вышестоящей организации или к организации,
указанной в решении о ликвидации.
В случае реорганизации юридического лица, признанного в
установленном порядке обязанным производить указанные в статье 468
настоящего Кодекса платежи, выплата этих платежей производится
правопреемником реорганизованного юридического лица.
В случае ликвидации юридического лица, признанного в
установленном порядке обязанным производить указанные в статье 468
настоящего Кодекса платежи, эти платежи должны быть
капитализированы по правилам государственного страхования и
внесены страховой организацией для выплаты их в установленном
размере и порядке.
Требования об увеличении или уменьшении размера возмещения
вреда, предусмотренные статьями 466 и 467 настоящего Кодекса,
предъявляются в случае реорганизации юридического лица к
правопреемнику или соответственно правопреемникам юридического
лица, а в случае ликвидации - к вышестоящей организации или
организации, указанной в решении о ликвидации, или соответственно
этим организациям.
Статья 471. Приостановление течения срока давности по
искам о возмещении вреда
Течение срока давности по искам о возмещении вреда, связанного
с повреждением здоровья или причинением смерти,
приостанавливается, кроме обстоятельств, указанных в статье 85
настоящего Кодекса, также обращением граждан, названных в статьях
460 и 461 настоящего Кодекса, к соответствующему органу о
назначении пенсии или пособия до назначения пенсии или пособия
либо отказа в их назначении.
Глава 41 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ СПАСАНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА
Статья 472. Возмещение вреда, понесенного при спасании
социалистического имущества
Вред, понесенный гражданином при спасании социалистического
имущества от угрожающей ему опасности, должен быть возмещен той
организацией, имущество которой спасал потерпевший.
К возмещению этого вреда применяются соответственно правила
первой части статьи 444, статей 455, 457, 459, частей второй и
третьей статьи 460, статей 461, 462 и 464-471 настоящего Кодекса.
Глава 42 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Статья 473. Обязанность возврата неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества
Лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований
приобрело имущество за счет другого, обязано возвратить последнему
неосновательно приобретенное имущество.
Такая же обязанность возникает, если основание, по которому
приобретено имущество, отпало впоследствии.
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно
приобретенное имущество должна быть возмещена его стоимость,
определяемая на момент приобретения.
Имущество, приобретенное за счет другого лица не по сделке, но
в результате других действий, заведомо противных интересам
социалистического государств и общества, если оно не подлежит
конфискации, взыскивается в доход государства.
Лицо, неосновательно получившее имущество, обязано также
возвратить или возместить все доходы, которые оно извлекло или
должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда оно
узнало или должно было узнать о неосновательности получения
имущества.
Эти правила распространяются на случай сбережения имущества за
счет другого лица без установленных законом или договором
оснований.
Статья 474. Имущество, не подлежащее возврату
Не подлежит истребованию в качестве неосновательно
приобретенного:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до
наступления срока исполнения;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по
истечении срока исковой давности в случаях, когда такое исполнение
допускается законом;
3) выплаченное излишне или по отпавшему впоследствии основанию
авторское вознаграждение или вознаграждение за открытие,
изобретение, рационализаторское предложение или промышленный
образец, если выплата произведена организацией добровольно, при
отсутствии счетной ошибки с ее стороны и недобросовестности со
стороны получателя;
4) выплаченные излишние суммы в возмещение вреда в связи с
повреждением здоровья или смертью, если выплата произведена при
отсутствии недобросовестности со стороны получателя (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
РАЗДЕЛ IV АВТОРСКОЕ ПРАВО
Статья 475. Произведения, на которые распространяется
авторское право
Авторское право распространяется на произведения науки,
литературы или искусства независимо от формы, назначения и
достоинства произведения, а также от способа его воспроизведения.
Авторское право распространяется на произведения, выпущенные в
свет или не выпущенные в свет, но выраженные в какой-либо
объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой
деятельности автора (рукопись, чертеж, изображение, публичное
произнесение или исполнение, пленка, механическая или магнитная
запись и т. п.).
Предметом авторского права могут быть:
устные произведения (речи, лекции, доклады и т. п.);
письменные произведения (литературные, научные и др.);
произведения драматические и музыкально-драматические, а также
музыкальные с текстом или без текста;
переводы;
сценарии, сценарные планы;
кинофильмы, телевизионные фильмы, радио- и телевизионные
передачи;
произведения хореографические и пантомимы, в отношении
постановки которых имеются указания, изложенные письменно или иным
способом;
произведения живописи, скульптуры, архитектуры, графического и
декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, рисунки, чертежи;
планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к науке,
технике или к постановке на сцене драматического или
музыкально-драматического произведения; географические,
геологические и т. п. карты;
фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;
произведения, выраженные с помощью механической или иной
технической записи;
другие произведения.
Авторское право на фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии, признается, если на
каждом экземпляре произведения указаны имя автора, место и год
выпуска произведения в свет (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 476. Произведения, выпущенные в свет
Произведение считается выпущенным в свет (опубликованным), если
оно издано, публично исполнено, публично показано, передано по
радио или телевидению или каким-либо иным способом сообщено
неопределенному кругу лиц.
Не считается выпуском произведения в свет (опубликованием)
информация о произведении с изложением его содержания, а в
случаях, предусмотренных постановлениями Совета Министров РСФСР,
также размножение произведения на правах рукописи.
Статья 477. Авторское право на произведения, выпущенные в
свет на территории СССР
Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет на
территории СССР либо не выпущенное в свет, но находящееся на
территории СССР в какой-либо объективной форме, признается за
автором и его наследниками независимо от их гражданства, а также
за иными правопреемниками автора (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 478. Авторское право на произведения, выпущенные
в свет за границей
Авторское право признается за гражданами РСФСР и других союзных
республик, произведения которых впервые выпущены в свет или
находятся в какой-либо объективной форме на территории
иностранного государства, а равно за их правопреемниками.
За другими лицами авторское право на произведение, впервые
выпущенное в свет или находящееся в какой-либо объективной форме
на территории иностранного государства, признается в соответствии
с международными договорами СССР. При предоставлении охраны в
соответствии с международными договорами факт выпуска произведения
в свет на территории иностранного государства определяется
согласно положениям соответствующего международного договора.
За иностранными правопреемниками авторов - граждан РСФСР и
других союзных республик авторское право признается на территории
РСФСР в случаях передачи им этого права в порядке, установленном
законодательством Союза ССР (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. и от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286; 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 479. Права автора
Автору принадлежит право:
на опубликование, воспроизведение и распространение своего
произведения всеми дозволенными законом способами под своим
именем, под условным именем (псевдоним) или без обозначения имени
(анонимно);
на неприкосновенность произведения;
на получение вознаграждения за использование произведения
другими лицами, кроме случаев, указанных в законе.
Ставки авторского вознаграждения устанавливаются Советом
Министров РСФСР, кроме случаев, когда законодательство Союза ССР
относит утверждение этих ставок к ведению Союза ССР.
При отсутствии утвержденных ставок авторского вознаграждения
размер вознаграждения автора за использование его произведения
определяется соглашением сторон.
Порядок передачи автором - гражданином РСФСР или другой союзной
республики права на использование его произведения на территории
иностранного государства устанавливается законодательством Союза
ССР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта
1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 480. Охрана неприкосновенности произведений и имени
автора при его жизни
При издании, публичном исполнении или ином использовании
произведения воспрещается без согласия автора вносить какие бы то
ни было изменения как в само произведение, так и в его название и
в обозначение имени автора.
Воспрещается также без согласия автора снабжать произведение
при его издании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями,
комментариями и какими бы то ни было пояснениями.
Согласие автора, данное при заключении авторского договора, не
может быть отозвано в одностороннем порядке (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 481. Охрана неприкосновенности произведений после
смерти автора
Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель
завещания (статья 544), указать лицо, на которое он возлагает
охрану неприкосновенности своих произведений после своей смерти.
Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.
При отсутствии таких указаний охрана неприкосновенности
произведений после смерти автора осуществляется его наследниками,
а также организациями, на которые возложена охрана авторских прав.
Эти организации осуществляют охрану неприкосновенности
произведений также, если наследников нет или их авторское право
прекратилось (статья 496).
Статья 482. Соавторство
Авторское право на произведение, созданное совместным трудом
двух или более лиц (коллективное произведение), принадлежит
соавторам совместно независимо от того, образует ли такое
произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая
из которых имеет также и самостоятельное значение.
Каждый из соавторов сохраняет свое авторское право на созданную
им часть коллективного произведения, имеющую самостоятельное
значение.
Часть коллективного произведения признается имеющей
самостоятельное значение, если она может быть использована
независимо от других частей этого произведения.
Отношения между соавторами могут быть определены их
соглашением. При отсутствии такого соглашения авторское право на
коллективное произведение осуществляется всеми соавторами
совместно, а вознаграждение распределяется между ними в порядке,
предусмотренном законодательством Союза ССР и постановлением
Совета Министров РСФСР.
Статья 483. Авторское право на произведение, созданное в
порядке выполнения служебного задания
Автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного
задания в научной или иной организации, принадлежит авторское
право на это произведение.
Порядок использования организацией такого произведения и случаи
выплаты вознаграждения автору устанавливаются законодательством
Союза ССР и постановлениями Совета Министров РСФСР.
Статья 484. Авторское право юридических лиц
За юридическими лицами авторское право признается в случаях и
пределах, установленных законодательством Союза ССР и настоящим
Кодексом. Эти положения не распространяются на приобретение
юридическими лицами авторских прав по договору (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 485. Авторское право организаций на периодические и
другие издания
Организациям, выпускающим в свет самостоятельно или при
посредстве какого-либо издательства научные сборники,
энциклопедические словари, журналы или другие периодические
издания, принадлежит авторское право на эти издания в целом.
Авторам произведений, включенных в такие издания, принадлежит
авторское право на их произведения.
Статья 486. Авторское право на кинофильмы, телевизионные
фильмы, радио- и телевизионные передачи
Авторское право на кинофильм или телевизионный фильм
принадлежит предприятию, осуществившему его съемку.
Авторское право на любительский кинофильм или телевизионный
фильм принадлежит его автору или соавторам.
Автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному
оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений,
вошедших составной частью в кинофильм или телевизионный фильм,
принадлежит авторское право каждому на свое произведение.
Авторское право на радио- и телевизионные передачи принадлежат
передающим их радио- и телевизионным организациями, а на
произведения, включенные в эти передачи, - их авторам.
Статья 487. Авторское право составителей сборников
Авторское право на сборники произведений, не являющихся
предметом чьего-либо авторского права, как-то: законов, судебных
решений, иных официальных документов, произведений народного
творчества, авторы которых неизвестны, древних актов и памятников,
а также иных произведений, не охраняемых авторским правом,
принадлежит составителям сборников, если они подвергли включенный
в сборник материал самостоятельной обработке или систематизации.
Такое же право принадлежит гражданам, самостоятельно
обработавшим отдельные произведения указанного рода.
Это право не препятствует другим гражданам выпускать в свет те
же произведения, если они их самостоятельно систематизировали или
обработали.
Составитель сборника, обработавший или систематизировавший
включенные в сборник произведения, являющиеся предметом чьего-либо
авторского права, пользуется авторским правом на сборник при
условии соблюдения прав авторов этих произведений.
Статья 488. Использование произведения автора другими
лицами
Использование произведения автора (в том числе перевод на
другой язык) другими лицами допускается не иначе как на основании
договора с автором или его правопреемниками, кроме случаев,
указанных в законе (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1974, N 10, ст. 286).
Статья 489. Перевод произведения на другой язык
Перевод произведения на другой язык в целях выпуска в свет
допускается не иначе как с согласия автора или его
правопреемников.
Компетентные органы СССР могут в порядке, устанавливаемом
законодательством Союза ССР, разрешить перевод произведения на
другой язык и выпуск этого перевода в свет с соблюдением в
соответствующих случаях условий международных договоров СССР (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. и
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N
10, ст. 286; 1987, N 9, ст. 250).
Статья 490. Авторское право переводчика
Переводчику принадлежит авторское право на выполненный им
перевод (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1
марта 1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст.
286).
Статья 491. Право автора на вознаграждение за использование его
произведения в переводе на другой язык
Право на вознаграждение за использование произведения в
переводе на другой язык принадлежит автору оригинала во всех
случаях, кроме указанных в законе (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 492. Использование произведения без согласия автора
и без уплаты авторского вознаграждения
Допускается без согласия автора и без уплаты авторского
вознаграждения, но с обязательным указанием фамилии автора,
произведение которого использовано, и источника заимствования:
1) использование чужого изданного произведения для создания
нового, творчески самостоятельного произведения, кроме переработки
повествовательного произведения в драматическое либо в сценарий и
наоборот, а также переработки драматического произведения в
сценарий и наоборот;
2) воспроизведение в научных и критических работах, учебных и
политико-просветительных изданиях отдельных изданных произведений
науки, литературы и искусства и отрывков из них; при этом
воспроизведение в виде цитат допускается в пределах, обусловленных
целью издания, а воспроизведение в ином виде, в том числе в
сборниках, допускается в объеме, не превышающем в общей сложности
одного авторского листа из произведений одного автора;
3) информация в периодической печати, кино, по радио и
телевидению о выпущенных в свет произведениях литературы, науки и
искусства, в том числе в виде аннотаций, рефератов, обзоров и в
иных документально-информационных формах;
4) воспроизведение в кино, по радио и телевидению публично
произнесенных речей, докладов, а также выпущенных в свет
произведений литературы, науки и искусства. Воспроизведением
считается также транслирование по радио и телевидению публично
исполняемых произведений непосредственно из места их исполнения;
5) воспроизведение в газетах публично произнесенных речей,
докладов, а также выпущенных в свет произведений литературы, науки
и искусства в оригинале и переводе;
6) воспроизведение каким-либо способом, кроме механически
контактного копирования, произведений изобразительного искусства,
находящихся в местах, открытых для свободного посещения, за
исключением выставок и музеев;
7) репродуцирование печатных произведений в научных, учебных и
просветительных целях без извлечения прибылей;
8) издание рельефно-точечным шрифтом для слепых выпущенных в
свет произведений (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1 марта 1974 г. и от 18 октября 1976 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286; 1976, N 42, ст. 1270).
Статья 493. Использование произведения для удовлетворения
личных потребностей
Допускается без согласия автора и без уплаты авторского
вознаграждения воспроизведение или иное использование чужого
выпущенного в свет произведения для удовлетворения личных
потребностей.
Статья 494. Авторское право лица, использовавшего чужое
произведение для создания нового
Лицу, использовавшему чужое произведение для создания нового
произведения (пункт 1 статьи 492), принадлежит авторское право на
созданное им произведение.
Это право не препятствует другим лицам использовать то же
произведение для создания нового произведения.
Статья 495. Использование произведения без согласия автора
с выплатой авторского вознаграждения
Допускается без согласия автора, но с указанием его фамилии и с
выплатой авторского вознаграждения:
1) публичное исполнение выпущенных в свет произведений; однако,
если плата с посетителей не взимается, автор имеет право на
вознаграждение лишь в случаях, установленных Советом Министров
РСФСР;
2) запись в целях публичного воспроизведения или
распространения выпущенных в свет произведений на пленку,
пластинку, магнитную ленту или иное устройство, за исключением
использования произведений в кино, по радио или телевидению (пункт
4 статьи 492);
3) использование композитором изданных литературных
произведений для создания музыкальных произведений с текстом. В
этих случаях вознаграждение автору текста выплачивается
организацией, использующей такое произведение;
4) использование выпущенных в свет произведений
изобразительного искусства, а также фотографических произведений в
промышленных изделиях, в этих случаях указание фамилии автора не
обязательно (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 496. Срок действия авторского права
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 25 лет
после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом
смерти автора.
Авторское право переходит по наследству. Не переходит по
наследству право автора на имя и право на неприкосновенность
произведения.
После смерти автора охрана его имени и неприкосновенности
произведения осуществляется в соответствии с положениями статей
480 и 481 настоящего Кодекса (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 497. Срок действия авторского права на
коллективное произведение
Авторское право на коллективное произведение действует в
течение всей жизни каждого из авторов и переходит по наследству.
Наследники каждого соавтора пользуются авторским правом в
течение 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
автора (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта
1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 498. Срок действия авторского права,
принадлежащего организациям
Авторское право организации действует бессрочно. В случае ее
реорганизации принадлежащее ей авторское право переходит к ее
правопреемнику, а в случае ликвидации - к государству.
Статья 499. Защита личных неимущественных прав автора
В случае использования чужого произведения без договора с
автором или правопреемниками (статья 488), несоблюдения условий
использования произведения без согласия автора (статья 492 и 495),
а также в случае нарушения неприкосновенности произведения (статья
480) или других личных неимущественных прав автора автор, а после
его смерти правопреемники и другие лица, указанные в статье 481
настоящего Кодекса, вправе требовать восстановления нарушенного
права (внесение соответствующих исправлений, публикации в печати
или иным способом о допущенном нарушении), либо запрещения выпуска
произведения в свет, либо прекращения его распространения (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 500. Защита имущественных прав автора в случаях
нарушения его авторского права
Если нарушением авторских прав автору или его правопреемникам
причинены убытки (статья 219), то независимо от требований,
указанных в статье 499 настоящего Кодекса, автор или его
правопреемники вправе требовать возмещения убытков (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 501. Выкуп авторского права государством
Авторское право на издание, публичное исполнение и иное
использование произведения может быть принудительно выкуплено
государством у автора или его наследников по особому в каждом
отдельном случае постановлению Совета Министров РСФСР.
Порядок и условия использования произведений, авторское право
на которое выкуплено, устанавливаются Советом Министров РСФСР.
Статья 502. Объявление произведений достоянием
государства
Произведение, в отношении которого истек срок авторского права,
может быть объявлено достоянием государства решением Совета
Министров РСФСР. Порядок и условия использования произведений,
объявленных достоянием государства, устанавливаются Советом
Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1 марта 1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N
10, ст. 286).
Статья 503. Авторский договор и его типы
В целях использования произведения автор или его правопреемник
вправе заключить с соответствующей организацией авторский договор.
Авторские договоры могут быть двух типов:
авторский договор о передаче произведения для использования;
авторский лицензионный договор.
По авторскому договору о передаче произведения для
использования автор или его правопреемник передает либо автор
обязуется создать и в установленный договором срок передать
произведение организации для использования обусловленным по
договору способом, а организация обязуется осуществить или начать
это использование в установленный договором срок (статья 510), а
также уплатить автору или его правопреемнику вознаграждение, кроме
случаев, указанных в законе.
По авторскому лицензионному договору автор или его
правопреемник предоставляет организации право использовать
произведение, в том числе путем перевода на другой язык или
переделки, в обусловленных договором пределах и на определенный
договором срок, а организация обязуется уплатить вознаграждение за
предоставление этого права или за использование произведения в
форме, предусмотренной договором, поскольку иное не установлено
законодательством Союза ССР и РСФСР или поскольку стороны не
договорились об ином (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1974, N 10, ст. 286).
Статья 504. Виды авторских договоров о передаче
произведения для использования
К авторским договорам о передаче произведения для использования
относятся:
договор об издании или переиздании произведения в оригинале
(издательский договор);
договор о депонировании рукописи;
договор о публичном исполнении неопубликованного произведения
(постановочный договор); причем постановочный договор,
предусматривающий выплату единовременного вознаграждения, может
быть заключен автором на одно и то же произведение лишь с одной
организацией;
договор об использовании неопубликованного произведения в
кинофильме или телевизионном фильме (сценарный договор), в радио-
или телевизионной передаче;
договор о создании произведения изобразительного искусства в
целях его публичного выставления (договор художественного заказа);
договор об использовании в промышленности неопубликованного
произведения декоративно-прикладного искусства;
а также другие договоры о передаче произведений литературы,
науки или искусства для использования каким-либо иным способом (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. и
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N
10, ст. 286; 1987, N 9, ст. 250).
Статья 505. Форма авторского договора
Авторский договор должен быть заключен в письменной форме
(статья 46).
Письменная форма не обязательна для договоров об опубликовании
произведения в периодических изданиях и энциклопедических
словарях.
Статья 506. Типовые авторские договоры
Типовые авторские договоры утверждаются по согласованию с
заинтересованными ведомствами и творческими союзами в порядке,
установленном Советом Министров РСФСР, кроме случаев, когда
законодательство Союза ССР относит утверждение этих договоров к
ведению Союза ССР.
Авторский договор может содержать условия, не предусмотренные
типовым договором. Условия заключенного с автором договора,
ухудшающие его положение по сравнению с положением, установленным
в законе или в типовом договоре, недействительны и заменяются
условиями, установленными законом или типовым договором (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 507. Размер вознаграждения автора по авторскому
договору
Размер вознаграждения, выплачиваемого по авторскому договору,
устанавливается соглашением сторон в пределах утвержденных ставок
при наличии таковых (статья 479).
Статья 508. Передача и одобрение произведения
По авторскому договору о передаче произведения для
использования автор обязан выполнить заказанное ему произведение в
соответствии с условиями договора и передать его организации в
установленный договором срок и в обусловленном порядке.
Организация обязана не позднее срока, установленного типовым
договором, письменно известить автора либо об одобрении
переданного ей по авторскому договору произведения, либо о его
отклонении по основаниям, предусмотренным договором, либо о
необходимости внести в произведение поправки, с точным указанием
существа требуемых исправлений в пределах условий договора. Если
письменное извещение не направлено автору в установленный типовым
договором срок, произведение считается одобренным организацией (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 509. Ограничение использования третьими лицами
произведения, на которое заключен договор
По авторскому договору о передаче произведения для
использования автор не вправе без письменного согласия другой
стороны передать третьим лицам указанное в договоре произведение
или часть его для использования тем же способом, какой обусловлен
договором, кроме случаев, предусмотренных типовыми договорами.
Срок такого ограничения устанавливается типовыми договорами, но не
может превышать трех лет со дня одобрения произведения
организацией. В типовых договорах могут предусматриваться случаи,
когда автор не вправе передавать произведение для использования
также иными, чем обусловленными договором, способами (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 510. Обязанность организации использовать
произведение
По авторскому договору о передаче произведения для
использования организация обязана осуществить или начать
использование произведения обусловленным по договору способом в
установленный тем же договором срок, который не может превышать
двух лет со дня одобрения ею произведения. Эта обязанность не
распространяется на организацию, заключившую сценарный договор или
договор художественного заказа.
Типовыми договорами могут быть предусмотрены более краткие, чем
указанные в настоящей статье, предельные сроки, с учетом объема
произведений и характеров их использования (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 511. Ответственность автора за нарушение договора
Автор обязан возвратить авторское вознаграждение, полученное по
договору о передаче произведения для использования, если договор
расторгнут организацией вследствие того, что автор по своей вине
не передал ей произведения в установленный договором срок;
выполнил заказанную работу не в соответствии с условиями договора
или недобросовестно; отказался от внесения исправлений,
предложенных ему в порядке и пределах, установленных договором;
нарушил обязанность лично исполнить работу либо нарушил правила
статьи 509 настоящего Кодекса.
Если организация отклонила произведение по основаниям,
предусмотренным договором (статья 508), и не доказала по суду
недобросовестности автора в исполнении заказанной работы,
полученное по договору вознаграждение сохраняется за автором в
целом или в части, определяемой типовыми договорами. Эта часть не
может быть меньше двадцати пяти процентов суммы договора (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 512. Ответственность организации за нарушение
договора
Если в срок, установленный договором о передаче произведения
для использования (статья 510), организация не осуществит или не
начнет использование одобренного ею произведения, она обязана по
требованию автора уплатить ему обусловленное вознаграждение
полностью. В этом случае автор вправе также отказаться от договора
и потребовать возврата переданных по договору экземпляров
произведения. Организация освобождается от обязанности уплатить
автору часть вознаграждения, которую он должен был бы получить
после начала использования произведения, если докажет, что не
могла использовать произведение по обстоятельствам, зависящим от
автора (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта
1974 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
Статья 513. Переход права собственности на произведение
изобразительного искусства, созданное по заказу
Произведение изобразительного искусства, созданное по заказу,
переходит в собственность заказчика, поскольку иное не
предусмотрено договором. Автор сохраняет авторское право на это
произведение.
Собственник произведения имеет право помещать его на публичных
выставках без выплаты автору дополнительного вознаграждения.
Статья 514. Охрана интересов гражданина, изображенного в
произведении изобразительного искусства
Опубликование, воспроизведение и распространение произведения
изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо,
допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти - с
согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не
требуется, если это делается в государственных или общественных
интересах либо изображенное лицо позировало автору за плату.
Статья 515. Порядок использования выполненных по заказам
архитектурных, инженерных и иных технических
планов
Выполненные по заказам организаций архитектурные, инженерные и
иные технические планы, чертежи и рисунки могут быть использованы
заказчиками для своих нужд, переданы ими для использования третьим
лицам или воспроизведены в печати без выплаты авторам
дополнительного вознаграждения.
Статья 516. Авторский лицензионный договор о
предоставлении права использовать произведение
путем перевода на другой язык или переделки
Условия авторского лицензионного договора о предоставлении
права использовать произведение путем перевода на другой язык или
путем переделки в произведение другого вида (в частности,
повествовательного произведения в драматическое или в сценарий
либо наоборот) определяются сторонами при его заключении, если
иное не предусмотрено законодательством Союза ССР и РСФСР (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 10, ст. 286).
РАЗДЕЛ V ПРАВО НА ОТКРЫТИЕ
Статья 517. Права автора открытия
Автор открытия имеет право требовать признания его авторства и
приоритета в открытии, удостоверяемых дипломом, который выдается в
случаях и в порядке, предусмотренных Положением об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях, утверждаемым
Советом Министров СССР.
Автор открытия имеет право на вознаграждение, выплачиваемое ему
при получении диплома, а также на льготы, предусмотренные
Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях.
Статья 518. Переход прав автора открытия по наследству
Право получить диплом умершего автора открытия, а также
вознаграждение за открытие переходит по наследству в установленном
законом порядке.
Статья 519. Споры об авторстве на открытие
Споры об авторстве (соавторстве) на открытие разрешаются судом.
РАЗДЕЛ VI ПРАВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ,
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ<1>
Статья 520. Авторское свидетельство и патент на изобретение
Автор изобретения может по своему выбору требовать либо
признания своего авторства с передачей государству исключительного
права на изобретение, либо признания своего авторства с
закреплением за ним исключительного права на изобретение. В первом
случае на изобретение выдается авторское свидетельство, во втором
случае - патент. Авторские свидетельства и патенты выдаются на
условиях и в порядке, предусматриваемых Положением об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях.
Патентование за границей изобретений, сделанных в пределах
СССР, и изобретений, сделанных за границей советскими гражданами,
а также любая передача советских изобретений за границу
допускаются лишь в порядке, установленном Советом Министров СССР
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
-----------------
<1> Наименование разд. VI - в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250.
Статья 521. Использование изобретения, на которое выдано
авторское свидетельство
В тех случаях, когда на изобретение выдано авторское
свидетельство, исключительное право государства на это изобретение
действует в течение пятнадцати лет со дня подачи заявки.
Государство берет на себя заботу о реализации изобретения с учетом
целесообразности его внедрения.
Кооперативные и другие общественные организации могут на равных
основаниях с государственными организациями использовать
изобретения, относящиеся к кругу их деятельности. Использование
указанных изобретений другими организациями и лицами в целях
промысла в течение пятнадцати лет со дня подачи заявки допускается
только с разрешения уполномоченного на то государственного органа.
Изобретатель, которому выдано авторское свидетельство, в случае
использования его изобретения имеет право на вознаграждение в
зависимости от экономии или иного положительного эффекта,
получаемого в результате использования изобретения, а также право
на льготы в соответствии с Положением об открытиях, изобретениях и
рационализаторских предложениях (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 522. Права обладателя патента на изобретение
Патент выдается сроком на пятнадцать лет, считая со дня подачи
заявки. С того же дня охраняются права заявителя. Никто не может
без согласия лица, которому принадлежит патент
(патентообладателя), использовать изобретение. Патентообладатель
может выдать разрешение (лицензию) на использование его
изобретения или полностью переуступить патент. Действие патента
может быть прекращено досрочно в случаях и в порядке, определяемых
Советом Министров СССР.
Организация, которая до подачи заявки на изобретение независимо
от изобретения применила в пределах СССР данное изобретение или
сделала все необходимые к этому приготовления, сохраняет право на
дальнейшее безвозмездное использование данного изобретения. Споры
по этому вопросу разрешаются в судебном порядке.
В тех случаях, когда изобретение имеет особо важное значение
для государства, но с патентообладателем не будет достигнуто
соглашение об уступке патента или о выдаче лицензии, по решению
Совета Министров СССР патент может быть принудительно выкуплен
государством либо соответствующей организации может быть дано
разрешение на использование изобретения, с установлением
вознаграждения патентообладателю (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 523. Права автора рационализаторского
предложения
Автору принятого к внедрению рационализаторского предложения
выдается удостоверение, устанавливающее его авторство. Он имеет
право на вознаграждение в зависимости от экономии или иного
положительного эффекта, получаемого в результате внедрения
предложения, а также право на льготы в соответствии с Положением
об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях.
Статья 523<1>. Право на промышленный образец
Автор промышленного образца может по своему выбору требовать
либо признания своего авторства с передачей государству
исключительного права на промышленный образец, либо признания
своего авторства с закреплением за ним исключительного права на
промышленный образец. В первом случае на промышленный образец
выдается свидетельство, во втором - патент. Свидетельства и
патенты выдаются на условиях и в порядке, предусматриваемых
Положением о промышленных образцах, утверждаемым Советом Министров
СССР.
В тех случаях, когда на промышленный образец выдано
свидетельство, исключительное право государства на этот образец
действует в течение десяти лет с даты приоритета образца.
Основанное на патенте исключительное право на промышленный
образец действует в течение пяти лет с даты приоритета этого
образца. Указанный срок по ходатайству патентообладателя может
быть продлен, но не более чем на пять лет.
Автор промышленного образца, которому выдано свидетельство, в
случае использования этого образца имеет право на вознаграждение,
а также право на льготы в соответствии с Положением о промышленных
образцах.
Патентование за границей промышленных образцов, созданных в
пределах СССР, и промышленных образцов, созданных за границей
советскими гражданами, а также любая передача советских
промышленных образцов за границу допускаются лишь в порядке,
установленном Советом Министров СССР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 524. Участие автора изобретения, рационализаторского
предложения и промышленного образца во
внедрении предложения
Авторы изобретений, рационализаторских предложений и
промышленных образцов участвуют в осуществлении работ по внедрению
их предложений в порядке, определяемом Советом Министров СССР (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 525. Переход прав авторского изобретения,
рационализаторского предложения и
промышленного образца по наследству
Право получить авторское свидетельство или патент на
изобретение, удостоверение на рационализаторское предложение,
свидетельство или патент на промышленный образец и вознаграждение
за изобретение, рационализаторское предложение и промышленный
образец, а также основанное на патенте исключительное право на
изобретение и промышленный образец переходят по наследству в
установленном законом порядке (в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 526. Споры об авторстве и о выплате
вознаграждения
Споры об авторстве (соавторстве) на изобретение,
рационализаторское предложение и промышленный образец разрешаются
судом. Судом разрешаются также споры о первенстве на
рационализаторское предложение, если они не разрешены в
организации по месту внедрения предложения.
Споры по вопросам размера, порядка исчисления и сроков выплаты
вознаграждения за изобретения, рационализаторские предложения и
промышленные образцы разрешаются в порядке, предусмотренном
соответственно Положением об открытиях, изобретениях и
рационализаторских предложениях и Положением о промышленных
образцах, причем автор, считающий принятое решение неправильным,
может обратиться в суд (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
РАЗДЕЛ VII НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
(раздел VII утратил силу на основании Федерального закона от
26.11.2001 г. N 147-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 49, ст. 4553)
Статья 527. Основания наследования
Наследование осуществляется по закону и по завещанию.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не
изменено завещанием.
Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни
один из наследников не принял наследства, либо все наследники
лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву
наследования переходит к государству.
Статья 528. Время открытия наследства
Временем открытия наследства признается день смерти
наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в
части третьей статьи 21 настоящего Кодекса.
Статья 529. Место открытия наследства
Местом открытия наследства признается последнее постоянное
место жительства наследователя (статья 17), а если оно неизвестно
- место нахождения имущества или его основной части.
Статья 530. Граждане, которые могут быть наследниками
Наследниками могут быть:
при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к
моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя,
родившиеся после его смерти;
при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к
моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и
родившиеся после его смерти.
Статья 531. Граждане, не имеющие права наследовать
Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию
граждане, которые своими противозаконными действиями,
направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников
или против осуществления последней воли наследователя, выраженной
в завещании, способствовали призванию их наследованию, если эти
обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Не могут наследовать по закону родители после детей, в
отношении которых они были лишены родительских прав и не
восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также
родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от
выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по
содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в
судебном порядке.
Правила части первой настоящей статьи применяются также и к
праву на завещательный отказ (статья 538).
Статья 532. Наследники по закону
При наследовании по закону наследниками в равных долях
являются:
в первую очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг и
родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего,
родившийся после его смерти;
во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка
как со стороны отца, так и со стороны матери;
в третью очередь - братья и сестры родителей умершего (дяди и
тети наследодателя) (абзац введен Федеральным законом от
14.05.2001 г. N 51-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 21, ст. 2060);
в четвертую очередь - прадеды и прабабки умершего как со
стороны деда, так и со стороны бабки (абзац введен Федеральным
законом от 14.05.2001 г. N 51-ФЗ - Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 21, ст. 2060).
Наследники каждой последующей очереди призываются к
наследованию по закону лишь при отсутствии наследников
предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также
в случае, если все наследники предшествующей очереди лишены
завещателем права наследования (в ред. Федерального закона от
14.05.2001 года N 51-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 21, ст. 2060).
К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица,
состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его
смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с
наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Внуки и правнуки наследодателя, дети братьев и сестер
наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), дети
братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и
сестры наследодателя) являются наследниками по закону, если ко
времени открытия наследства нет в живых того из их родителей,
который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле,
которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему
родителю (в ред. Федерального закона от 14.05.2001 года N 51-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 21, ст.
2060).
Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей
усыновленного, других его кровных родственников по восходящей
линии, а также его кровных братьев и сестер.
Родители усыновленного и другие его кровные родственники по
восходящей линии, а также кровные братья и сестры не наследуют
после смерти усыновленного и его потомства.
Статья 533. Наследование предметов домашней обстановки
и обихода
Предмет обычной домашней обстановки и обихода переходят к
наследникам по закону, проживавшим совместно с наледодателем до
его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и
наследственной доли.
Статья 534. Право гражданина завещать свое имущество по
своему усмотрению
Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество
или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и
обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не
входящим в круг наследников по закону, а также государству или
отдельным государственным, кооперативным и другим общественным
организациям.
Завещатель может в завещании лишить права наследования одного,
нескольких или всех наследников по закону (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 535. Право на обязательную долю в наследстве
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в
том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители
(усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от
содержания завещания, не менее двух третей доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(обязательная доля). При определении размера обязательной доли
учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из
предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Статья 536. Подназначение наследника
Завещатель вправе указать в завещании другого наследника на
случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства
или не примет его.
Статья 537. Наследование части имущества, оставшейся
незавещанной
Часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между
наследниками по закону, призываемыми к наследованию в порядке
статей 532 и 533 настоящего Кодекса.
В число этих наследников входят и те наследники по закону,
которым другая часть имущества была оставлена по завещанию,
поскольку в завещании не предусмотрено иное.
Статья 538. Завещательный отказ
Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию
исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в
пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями
могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число
наследников по закону.
На наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель
вправе возложить обязательство предоставить другому лицу
пожизненное пользование этим домом или определенной частью его.
При последующем переходе права собственности на дом или его часть
право пожизненного пользования сохраняет силу.
Наследник, на которого возложено завещателем исполнение
завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах
действительной стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.
Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение
завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в
наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах
той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества,
которая превышает размер его обязательной доли.
В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было
возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае
непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного
отказа переходит на других наследников, получивших его долю.
Статья 539. Возложение на наследника совершения действий
для общеполезной цели
Завещатель может возложить на наследника исполнение каких-либо
действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной
цели. Если эти действия носят имущественный характер,
соответственно применяются правила статьи 538 настоящего Кодекса.
Статья 540. Нотариальная форма завещания
Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и
времени его составления, собственноручно подписано завещателем и
нотариально удостоверено.
Статья 541. Завещания, приравниваемые к нотариально
удостоверенным
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах,
других стационарных лечебно-профилактических учреждениях,
санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов,
удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской
части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений,
санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов
для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских
судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом СССР,
удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и
других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих
экспедиций;
4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на
излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных
учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по
медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей,
санаториев и других военно-лечебных учреждений;
5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
государственных нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов
их семей и членов семей военнослужащих,удостоверенные командирами
(начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1974 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 51, ст. 1346).
Статья 542. Подписание завещания другим лицом
Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по
иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по
его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или
другого должностного лица (статья 541) другим гражданином с
указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать
завещание собственноручно.
Статья 543. Отмена и изменение завещания
Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное
им завещание, составив новое завещание.
Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное
завещание полностью или в части, в которой оно противоречит
завещанию, составленному позднее.
Завещатель также может отменить завещание путем подачи
заявления в нотариальную контору, а в местностях, где нет
нотариальной конторы, - в исполнительный комитет местного Совета
народных депутатов (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 18 декабря 1974 г. и от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1974, N 51, ст. 1346; 1987, N 9, ст.
250).
Статья 544. Исполнение завещания
Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании
наследников.
Завещатель может поручить исполнить завещание не являющемуся
наследником лицу, указанному в завещании (исполнителю завещания).
В этом случае требуется согласие исполнителя, выраженное им в
надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к
завещанию.
Статья 545. Полномочия исполнителя завещания
Исполнитель завещания имеет право совершать все действия,
необходимые для исполнения завещания.
Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои
действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за
счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране
наследственного имущества и по управлению этим имуществом.
По исполнении завещания исполнитель завещания обязан
представить наследникам по их требованию отчет.
Статья 546. Принятие наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Не
допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Признается, что наследник принял наследство, когда он
фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда
он подал нотариальному органу по месту открытия наследства
заявление о принятии наследства.
Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены в
течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем
согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для
принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она
удлиняется до трех месяцев.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со
времени открытия наследства.
Статья 547. Продление срока для принятия наследства
Срок для принятия наследства, установленный статьей 546
настоящего Кодекса, может быть продлен судом, если он признает
причины пропуска срока уважительными. Наследство может быть
принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при
условии согласия на это всех остальных наследников, принявших
наследство.
В этих случаях наследнику, пропустившему срок для принятия
наследства, передается лишь то из причитающегося ему имущества,
принятого другими наследниками или перешедшего к государству,
которое сохранилось в натуре, а также денежные средства,
вырученные от реализации другой части причитающегося ему
имущества.
Статья 548. Переход права на принятие наследства
Если наследник, призванный к наследованию по закону или по
завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в
установленный срок (статья 546), право на принятие причитающейся
ему доли наследства переходит к его наследникам.
Это право умершего наследника может быть осуществлено его
наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока
для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех
месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Статья 549. Права наследника, вступившего во владение или
управление наследством имуществом до явки других
наследников
Наследник, вступивший во владение или управление наследственным
имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе
распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и
т. п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или
до получения им свидетельства о праве на наследство.
До истечения указанного срока или до получения свидетельства о
праве на наследство наследник вправе производить за счет
наследственного имущества лишь расходы:
1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его
болезни, а также на его похороны;
2) на содержание граждан, находившихся на иждивении
наследодателя;
3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий,
приравненных к ним;
4) по охране наследственного имущества и по управлению им.
Статья 550. Отказ от наследства
Наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со
дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. При этом
он может указать, что отказывается от наследства в пользу других
лиц из числа наследников по закону (статья 532) или по завещанию
(статья 534), в пользу государства или отдельной государственной,
кооперативной или другой общественной организации.
Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник
отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и
неприятие наследства.
Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в
нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о
принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на
наследство.
Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления
нотариальной конторе по месту открытия наследства (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 551. Приращение наследственных долей
В случае непринятия наследства наследником по закону или по
завещанию или лишения завещателем наследника права наследования
его доля наследства поступает к наследникам по закону и
распределяется между ними в равных долях.
Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им
наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему
наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и
распределяется между ними в равных долях.
Правила настоящей статьи не применяются к случаям, когда
наследник отказался от наследства в пользу другого наследника,
государства или государственной, кооперативной или другой
общественной организации (статья 550), либо отпавшему наследнику
подназначен наследник (статья 536) (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 552. Переход наследства к государству
Наследственное имущество по праву наследования переходит к
государству:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по
завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства (статьи
546, 550).
Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу
государства, к государству переходит причитавшаяся этому
наследнику доля наследственного имущества.
Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть
имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству.
В случаях, предусмотренных настоящей статьей, входящее в состав
наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся
наследнику право на долю в авторском вознаграждения прекращается.
Статья 553. Ответственность наследника по долгам
наследодателя
Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам
наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к
нему наследственного имущества. На таких же основаниях отвечает
государство, к которому поступило имущество в порядке статьи 552
настоящего Кодекса.
Статья 554. Порядок предъявления претензий кредиторами
Кредиторы наследодателя вправе в течение шести месяцев со дня
открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство
наследникам или исполнителю завещания, или нотариальной конторе по
месту открытия наследства либо предъявить иск в суде к
наследственному имуществу.
Претензии предъявляются независимо от наступления срока
соответствующих требований.
Несоблюдение этих правил влечет за собой утрату кредиторами
принадлежащих им прав требования.
Статья 555. Охрана наследственного имущества
Нотариальная контора по месту открытия наследства, а в
местностях, где нет нотариальной конторы, - исполнительный комитет
местного Совета народных депутатов принимает меры к охране
наследственного имущества, когда это является необходимым в
интересах государства, наследников, отказополучателей или
кредиторов.
Охрана наследственного имущества продолжается до принятия
наследства всеми наследниками, а если оно не принято, - до
истечения срока, установленного для принятия наследства (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 556. Назначение хранителя или опекуна
наследственного имущества
При наличии в составе наследства имущества, требующего
управления (жилой дом и т. п.), а также в случае предъявления иска
кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками
нотариальная контора назначает хранителя имущества, а в
местностях, где нет нотариальной конторы, - исполнительный комитет
местного Совета народных депутатов назначает над указанным
имуществом опекуна (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 557. Выдача свидетельства о праве на наследство
Наследники, призванные к наследованию, могут просить
нотариальную контору по месту открытия наследства выдать
свидетельство о праве на наследство.
В таком же порядке выдается свидетельство о праве на наследство
и при переходе наследственного имущества к государству (статья
552).
Статья 558. Срок для выдачи свидетельства о праве на
наследство
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по
истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
При наследовании как по закону, так и по завещанию
свидетельство может быть выдано ранее истечения шести месяцев со
дня открытия наследства, если в нотариальной конторе имеются
данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства,
других наследников нет.
Свидетельство о праве государства на наследство выдается не
ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства.
Статья 559. Раздел наследственного имущества
Раздел наследственного имущества производится по соглашению
принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися
им долями. При недостижении соглашения раздел производится в
судебном порядке.
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника
наследники вправе произвести раздел наследственного имущества
только с выделом причитающейся ему наследственной доли. Для охраны
интересов неродившегося наследника к участию в разделе должен быть
приглашен представитель органа опеки и попечительства.
Статья 560. Наследование в колхозном дворе
В случае смерти члена колхозного двора наследование в имуществе
двора не возникает.
Если после смерти члена колхозного двора других членов двора не
остается, к имуществу двора применяются правила настоящего
раздела.
Правила настоящей статьи применяются также при наследовании
имущества в хозяйстве граждан, занимающихся индивидуальной
трудовой деятельностью в сельском хозяйстве (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 561. Распоряжение вкладчика своим вкладом на
случай смерти
Граждане, имеющие вклады в государственных трудовых
сберегательных кассах или в Государственном банке СССР, имеют
право сделать распоряжение сберегательной кассе или банку о выдаче
вклада в случае своей смерти любому лицу или государству.
В этих случаях вклад не входит в состав наследственного
имущества и на него не распространяются правила настоящего
раздела.
Порядок распоряжения на случай смерти вкладами в
государственных сберегательных кассах и Государственном банке СССР
по специальным указаниям вкладчиков определяется уставами
названных кредитных учреждений и изданными в установленном порядке
правилами.
Если вкладчик не сделал распоряжения сберегательной кассе или
банку, то в случае смерти вкладчика его вклад переходит к
наследникам на общих основаниях по правилам настоящего раздела.
РАЗДЕЛ VIII ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ<1>
(раздел VIII утратил силу на основании Федерального закона от
26.11.2001 г. N 147-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 49, ст. 4553)
Статья 562. Гражданская правоспособность иностранных
граждан
Иностранные граждане пользуются в РСФСР гражданской
правоспособностью наравне с советскими гражданами. Отдельные
изъятия могут быть установлены законом Союза ССР.
Советом Министров СССР (статья 122 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик) могут быть
установлены ответные ограничения в отношении граждан тех
государств, в которых имеются специальные ограничения гражданской
правоспособности советских граждан.
Статья 563. Гражданская правоспособность лиц без
гражданства
Лица без гражданства пользуются в РСФСР гражданской
правоспособностью наравне с советскими гражданами. Отдельные
изъятия могут быть установлены законом Союза ССР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586).
Статья 563<1>. Закон, применяемый к гражданской
дееспособности иностранных граждан и лиц
без гражданства
Гражданская дееспособность иностранного гражданина определяется
по закону страны, гражданином которой он является.
Гражданская дееспособность лица без гражданства определяется по
закону страны, в которой он имеет постоянное место жительства.
Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства в отношении сделок, совершаемых в РСФСР, и
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в РСФСР,
определяется по советскому закону.
Постоянно проживающие в РСФСР иностранные граждане и лица без
гражданства могут быть признаны недееспособными или ограниченно
дееспособными в порядке, установленном законодательством Союза ССР
и РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14
июня 1977 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст.
586).
Статья 564. Гражданская правоспособность иностранных
предприятий и организаций
Иностранные предприятия и организации могут без особого
разрешения совершать в РСФСР сделки по внешней торговле и по
связанным с ней расчетным, страховым и иным операциям с советскими
внешнеторговыми объединениями и другими советскими организациями,
которым предоставлено право совершения таких сделок.
Гражданская правоспособность иностранных предприятий и
организаций при совершении сделок по внешней торговле и по
связанным с ней расчетным, страховым и иным операциям определяется
по закону страны, где учреждено предприятие или организация (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586).
Статья 565. Закон, применяемый к форме сделки
Форма сделки, совершаемой за границей, подчиняется закону места
ее совершения. Однако сделка не может быть признана
недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены
требования законодательства Союза ССР и настоящего Кодекса.
Форма внешнеторговых сделок, совершаемых советскими
организациями, и порядок их подписания, независимо от места
совершения этих сделок, определяются законодательством Союза ССР.
Форма сделок по поводу строений, находящихся в РСФСР,
подчиняется законодательству Союза ССР и правилам настоящего
Кодекса.
Статья 566. Закон, применяемый к обязательствам по
внешнеторговым сделкам
Права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке
определяются по законам ее совершения, если иное не установлено
соглашением сторон.
Возникновение и прекращение права собственности на вещь по
внешнеторговой сделке определяются по закону места ее совершения,
если иное не установлено соглашением сторон.
Право собственности на вещь, находящуюся в пути по
внешнеторговой сделке, определяется по закону страны, из которой
эта вещь отправлена, если иное не установлено соглашением сторон.
Место совершения сделки определяется по советскому закону (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586).
Статья 566<1>. Закон, применяемый к форме и сроку действия
доверенности
Форма и срок действия доверенности определяются по закону
страны, где была выдана доверенность. Однако доверенность не может
быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если
последняя удовлетворяет требованиям советского закона (введена
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586).
Статья 566<2>. Закон, применяемый к исковой давности
Исковая давность определяется по закону страны,
законодательство которой применяется для определения прав и
обязанностей участников соответствующего правоотношения.
Требования, на которые исковая давность не распространяется,
определяются по советскому законодательству (введена Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586).
Статья 566<3>. Закон, применяемый к праву собственности
Право собственности на вещь определяется по закону страны, где
эта вещь находится.
Возникновение и прекращение права собственности на вещь
определяются по закону страны, где эта вещь находилась в момент,
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для возникновения или прекращения права собственности,
если иное не предусмотрено законодательством Союза ССР и РСФСР
(введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586).
Статья 566<4>. Закон, применяемый к обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда
Права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда, определяются по закону страны, где
имело место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для требования о возмещении вреда.
Права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда за границей, если стороны являются
советскими гражданами или советскими организациями, определяются
по советскому закону.
Иностранный закон не применяется, если действие или иное
обстоятельство, служащее основанием для требования о возмещении
вреда, по советскому законодательству не является противоправным
(введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977
г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 24, ст. 586).
Статья 567. Закон, применяемый к наследованию
Отношения по наследованию определяются по закону той страны,
где наследователь имел последнее постоянное место жительства.
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также
форма завещания и акта его отмены определяются по закону той
страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент
составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть
признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если
последняя удовлетворяет требованиям закона места составления акта
или требованиям советского закона.
Наследование строений, находящихся в СССР, во всех случаях
определяется по советскому закону. Тем же законом определяются
способность лица к составлению или отмене завещания, а также форма
последнего, если завещается строение, находящееся в СССР.
Статья 568. Ограничение применения иностранного закона
Иностранный закон не применяется, если его применение
противоречило бы основам советского строя.
Статья 569. Международные договоры
Если международным договором СССР установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в советском гражданском законодательстве,
то применяются правила международного договора.
Такой же порядок применяется в отношении гражданского
законодательства РСФСР, если в международном договоре РСФСР
установлены иные правила, чем предусмотренные гражданским
законодательством РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
-------------------------
<1> Заголовок разд. VIII - в ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250.
11 июня 1964 года